道路施工承攬合同范本

合同編號：__________一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________道路施工工程1.2工程地點：_______省/市/自治區(qū)_______縣/市/區(qū)_______街道1.3工程規(guī)模：_______平方米1.4工程內(nèi)容：包括但不限于道路鋪設(shè)、排水系統(tǒng)、交通標志、照明設(shè)施等二、工程期限2.1工程開工日期：_______年_______月_______日2.2工程竣工日期：_______年_______月_______日2.3工期延誤：如乙方原因?qū)е鹿こ滩荒馨雌诳⒐?，?yīng)按照甲方要求支付違約金，違約金計算方式為：每延誤一天，乙方向甲方支付合同總價款的_______%。三、工程質(zhì)量3.1工程質(zhì)量標準：按照《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及國家相關(guān)標準執(zhí)行。3.2工程驗收：工程竣工后，甲方應(yīng)組織驗收。乙方應(yīng)按照約定時間提供完整的工程技術(shù)資料和驗收報告。3.3質(zhì)量保修：乙方對工程質(zhì)量負責_______年，自工程竣工驗收合格之日起計算。在保修期內(nèi)，因施工原因造成的質(zhì)量問題，乙方負責及時修復(fù)，并承擔相應(yīng)費用。四、工程造價4.1合同總價：_______元（大寫：_________________________元整）。4.2付款方式：（1）合同簽訂后_______天內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的_______%；（2）工程進度達到_______%時，甲方支付乙方合同總價款的_______%；（3）工程竣工并經(jīng)驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的_______%。4.3工程款支付：甲方按照約定的付款方式及時支付乙方工程款。逾期支付的，應(yīng)按照同期銀行貸款利率支付違約金。五、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)5.1甲方權(quán)利和義務(wù)：（1）負責辦理工程所需的各種手續(xù)，提供施工場地；（2）按照約定支付工程款；（3）組織工程驗收；（4）協(xié)助乙方解決施工過程中的有關(guān)問題。5.2乙方權(quán)利和義務(wù)：（1）按照合同約定完成工程施工；（2）確保工程質(zhì)量、安全、進度達到約定標準；（3）提供工程技術(shù)資料和驗收報告；（4）保修期內(nèi)負責工程質(zhì)量的修復(fù)。六、違約責任6.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款的_______%。6.2甲方未按照約定支付工程款，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金，違約金計算方式為：逾期支付的金額乘以同期銀行貸款利率。七、爭議解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且甲方支付完畢合同總價款之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.合同簽訂前，雙方應(yīng)充分了解彼此的情況，確保合同的履行能力。2.合同中涉及的工程內(nèi)容、工程期限、工程質(zhì)量、工程造價等條款應(yīng)詳細明確，以免產(chǎn)生糾紛。3.雙方在履行合同過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，嚴格按照合同約定執(zhí)行。4.合同中應(yīng)明確約定違約責任，以便在出現(xiàn)違約情況時，有權(quán)要求對方承擔相應(yīng)的違約責任。5.合同中應(yīng)明確約定爭議解決方式，以便在發(fā)生爭議時，能夠及時有效地解決問題。解決辦法：1.雙方發(fā)生糾紛時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，以達到維護雙方合法權(quán)益的目的。2.如果協(xié)商不成，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，通過法律途徑解決爭議。3.在訴訟過程中，雙方應(yīng)積極配合法院的審理工作，如實提供證據(jù)，以便法院作出公正的判決。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除等方面的規(guī)定。2.建筑法：是指調(diào)整建筑活動過程中各方當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱，包括建筑工程的許可、施工、監(jiān)理、驗收等方面的規(guī)定。3.違約金：是指當事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時，按照合同約定或者法律規(guī)定應(yīng)當支付給對方的經(jīng)濟補償。4.工程驗收：是指工程項目完成后，由建設(shè)單位或者有關(guān)部門組織專業(yè)人員對工程的質(zhì)量、安全、功能等方面進行的檢查、評定和認可的活動。5.質(zhì)量保修：是指施工單位對建筑工程在保修期內(nèi)因施工原因造成的質(zhì)量問題負責修復(fù)，并承擔相應(yīng)費用的義務(wù)。6.爭議解決：是指當合同雙方在履行合同過程中發(fā)生糾紛時，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或者訴訟等方式，解決雙方爭議的活動。特殊應(yīng)用場合：1.甲方為政府部門，乙方為私營企業(yè)，合同履行過程中可能涉及到行政許可和政府審批。2.甲方為房地產(chǎn)開發(fā)商，乙方為施工總承包商，合同履行過程中可能涉及到工程款的撥付和項目的進度管理。3.甲方為國有企業(yè)，乙方為分包商，合同履行過程中可能涉及到甲方內(nèi)部的管理規(guī)定和乙方的施工標準。針對每個特殊的場合增加的合同補充條款：1.甲方應(yīng)負責向相關(guān)部門申請施工許可和其他必要的行政批準，并承擔相關(guān)費用。乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理相關(guān)手續(xù)，并提供必要的文件和證明材料。2.甲方應(yīng)按照工程進度及時撥付工程款，不得無故拖延。乙方應(yīng)按照合同約定的時間提供進度報告和付款申請。3.甲方有權(quán)對乙方的施工質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，乙方應(yīng)積極配合，并提