二零二四年度加工承攬合同承攬事項及質(zhì)量標準3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度加工承攬合同承攬事項及質(zhì)量標準本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1承攬方基本信息1.2承攬方資質(zhì)證明1.3定作方基本信息1.4定作方資質(zhì)證明2.承攬事項概述2.1承攬項目名稱2.2承攬項目范圍2.3承攬項目地點2.4承攬項目期限3.質(zhì)量標準及要求3.1質(zhì)量標準依據(jù)3.2材料質(zhì)量要求3.3工程質(zhì)量要求3.4質(zhì)量檢測與驗收4.技術(shù)文件及資料4.1技術(shù)文件提供4.2資料傳遞與保管4.3技術(shù)變更與通知5.技術(shù)服務(wù)與指導5.1技術(shù)服務(wù)內(nèi)容5.2技術(shù)指導方式5.3技術(shù)服務(wù)期限6.交貨與運輸6.1交貨時間6.2交貨地點6.3運輸方式及費用6.4交貨驗收7.付款方式及期限7.1付款方式7.2付款期限7.3付款條件7.4逾期付款責任8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔8.3違約賠償9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序9.3爭議解決地點10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.合同附件11.1附件一：承攬項目詳細清單11.2附件二：技術(shù)規(guī)格書11.3附件三：質(zhì)量檢驗標準11.4附件四：其他相關(guān)文件12.合同變更與補充12.1變更程序12.2補充協(xié)議12.3變更生效13.合同解除與終止13.1解除條件13.2終止條件13.3解除程序14.其他約定事項14.1合同保密14.2合同解除后的責任14.3合同爭議解決后的費用承擔14.4合同解除或終止后的債權(quán)債務(wù)處理第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1承攬方基本信息1.1.1承攬方名稱：加工廠1.1.2承攬方法定代表人：1.1.3承攬方住所地：省市區(qū)路號1.1.4承攬方聯(lián)系電話：1381.2承攬方資質(zhì)證明1.2.1營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件1.2.2相關(guān)行業(yè)許可證復(fù)印件1.3定作方基本信息1.3.1定作方名稱：制造有限公司1.3.2定作方法定代表人：1.3.3定作方住所地：省市區(qū)路號1.3.4定作方聯(lián)系電話：13956781.4定作方資質(zhì)證明1.4.1營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件1.4.2相關(guān)行業(yè)許可證復(fù)印件2.承攬事項概述2.1承攬項目名稱：產(chǎn)品加工2.2承攬項目范圍：包括但不限于原材料采購、加工生產(chǎn)、成品檢驗、包裝等環(huán)節(jié)2.3承攬項目地點：承攬方生產(chǎn)車間2.4承攬項目期限：自合同簽訂之日起至2024年12月31日3.質(zhì)量標準及要求3.1質(zhì)量標準依據(jù)：國家相關(guān)行業(yè)標準及定作方提供的樣品3.2材料質(zhì)量要求：所有原材料須符合國家標準，不得使用劣質(zhì)或假冒偽劣產(chǎn)品3.3工程質(zhì)量要求：產(chǎn)品加工過程嚴格控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到合同約定標準3.4質(zhì)量檢測與驗收：定作方對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢測，合格后方可驗收4.技術(shù)文件及資料4.1技術(shù)文件提供：承攬方須提供完整的加工工藝流程、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準等技術(shù)文件4.2資料傳遞與保管：承攬方應(yīng)妥善保管技術(shù)文件，并在需要時及時提供給定作方4.3技術(shù)變更與通知：如需變更技術(shù)文件，承攬方應(yīng)提前通知定作方，并取得書面同意5.技術(shù)服務(wù)與指導5.1技術(shù)服務(wù)內(nèi)容：承攬方負責對定作方進行技術(shù)指導，解答定作方在加工過程中的疑問5.2技術(shù)指導方式：現(xiàn)場指導、電話溝通、郵件回復(fù)等5.3技術(shù)服務(wù)期限：自合同簽訂之日起至承攬項目完工6.交貨與運輸6.1交貨時間：每月日為交貨日，特殊情況需提前與定作方協(xié)商6.2交貨地點：定作方指定倉庫6.3運輸方式及費用：承攬方負責運輸，運費由定作方承擔6.4交貨驗收：定作方應(yīng)在收到貨物后3個工作日內(nèi)進行驗收，如有異議應(yīng)及時通知承攬方7.付款方式及期限7.1付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬7.2付款期限：每月日支付上月貨款，如遇節(jié)假日順延7.3付款條件：定作方驗收合格后，承攬方開具正規(guī)發(fā)票7.4逾期付款責任：逾期付款按每日萬分之五支付滯納金8.違約責任8.1違約情形8.1.1承攬方未按約定時間完成生產(chǎn)任務(wù)8.1.2承攬方提供的材料不符合約定質(zhì)量標準8.1.3承攬方未按約定提供技術(shù)文件和資料8.1.4承攬方未按約定進行技術(shù)指導8.1.5定作方未按約定時間支付貨款8.2違約責任承擔8.2.1承攬方未按約定時間完成生產(chǎn)任務(wù)的，每延遲一日，應(yīng)向定作方支付相當于合同總價款1%的違約金8.2.2承攬方提供的材料不符合約定質(zhì)量標準的，應(yīng)無條件退貨并賠償定作方因此遭受的全部損失8.2.3承攬方未按約定提供技術(shù)文件和資料的，應(yīng)立即補正，并承擔由此產(chǎn)生的全部費用8.2.4承攬方未按約定進行技術(shù)指導的，應(yīng)重新安排指導，并承擔因此增加的費用8.2.5定作方未按約定時間支付貨款的，每延遲一日，應(yīng)向承攬方支付相當于逾期付款部分5%的違約金8.3違約賠償8.3.1任何一方違約，對方有權(quán)要求賠償損失，包括但不限于直接經(jīng)濟損失和合理的律師費9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決9.2爭議解決程序9.2.1提起訴訟前，雙方應(yīng)給予對方至少30日的書面通知期9.2.2訴訟費用由敗訴方承擔，除非法院另有判決9.3爭議解決地點9.3.1爭議解決地點為合同簽訂地10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.1.1雙方簽署合同并加蓋公章10.1.2承攬方收到定作方支付的定金10.2合同終止條件10.2.1合同期限屆滿10.2.2雙方協(xié)商一致解除合同10.2.3發(fā)生合同約定的解除合同情形10.3合同解除條件10.3.1發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行10.3.2一方違約，另一方在合理期限內(nèi)未采取補救措施11.合同附件11.1附件一：承攬項目詳細清單11.1.1產(chǎn)品名稱11.1.2規(guī)格型號11.1.3數(shù)量11.1.4單價11.1.5總價11.2附件二：技術(shù)規(guī)格書11.3附件三：質(zhì)量檢驗標準11.4附件四：其他相關(guān)文件12.合同變更與補充12.1變更程序12.1.1雙方協(xié)商一致，以書面形式進行變更12.2補充協(xié)議12.2.1合同變更后的補充協(xié)議作為合同附件，具有同等法律效力12.3變更生效12.3.1變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效13.合同解除與終止13.1解除條件13.1.1合同期限屆滿13.1.2雙方協(xié)商一致解除合同13.1.3發(fā)生合同約定的解除合同情形13.2終止條件13.2.1合同期限屆滿13.2.2雙方協(xié)商一致終止合同13.2.3發(fā)生合同約定的終止合同情形14.其他約定事項14.1合同保密14.1.1雙方對本合同內(nèi)容及項目信息負有保密義務(wù)14.2合同解除或終止后的責任14.2.1合同解除或終止后，雙方應(yīng)立即終止履行合同義務(wù)14.2.2雙方應(yīng)各自承擔解除或終止合同前的責任14.3合同爭議解決后的費用承擔14.3.1爭議解決過程中的費用，由敗訴方承擔，除非法院另有判決第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同中“第三方”指除合同雙方（甲乙雙方）外的任何個人、企業(yè)、機構(gòu)或其他組織，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、檢測機構(gòu)等。2.第三方介入的目的2.1第三方介入的目的是為了保證合同履行的公正性、專業(yè)性，提高合同履行的效率和質(zhì)量。3.第三方介入的條款3.13.1.1合同雙方同意，在必要時可以引入第三方介入合同履行過程。3.1.2第三方的介入應(yīng)經(jīng)合同雙方書面同意。4.第三方責任限額4.14.1.1第三方在合同履行過程中因過錯導致合同一方或雙方遭受損失的，應(yīng)當承擔相應(yīng)的賠償責任。4.1.2第三方的責任限額由合同雙方在合同中約定，如無約定，以合同總價款的X%為限。5.第三方責權(quán)利5.15.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定對合同履行過程進行監(jiān)督和檢查。5.1.2第三方有權(quán)要求合同雙方提供必要的資料和協(xié)助。5.1.3第三方有權(quán)對合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議。6.第三方與其他各方的劃分說明6.16.1.1第三方與甲乙雙方之間是獨立的合同關(guān)系，第三方對甲乙雙方不承擔連帶責任。6.1.2第三方在合同履行過程中對甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)進行監(jiān)督和檢查，但不對合同履行的結(jié)果負責。6.1.3第三方在合同履行過程中如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方違約行為，應(yīng)立即通知甲乙雙方，并協(xié)助甲乙雙方采取補救措施。7.第三方介入的具體條款7.17.1.1第三方介入的同意合同履行過程中出現(xiàn)重大技術(shù)問題，需要第三方提供專業(yè)意見；合同履行過程中出現(xiàn)爭議，需要第三方進行調(diào)解；合同履行過程中出現(xiàn)質(zhì)量或安全問題，需要第三方進行檢測和鑒定。7.1.2第三方介入的方式第三方以合同約定的方式介入，如監(jiān)理、檢測、鑒定等；第三方根據(jù)合同雙方的要求，提供專業(yè)咨詢和服務(wù)。7.1.3第三方介入的費用第三方介入的費用由合同雙方按照合同約定承擔，如無約定，由提出介入要求的合同一方承擔。8.第三方介入的監(jiān)督和檢查8.18.1.1第三方有權(quán)對合同履行的過程進行監(jiān)督和檢查，包括但不限于：工程進度和質(zhì)量；材料和設(shè)備的質(zhì)量；施工安全和環(huán)境保護。8.1.2第三方在監(jiān)督和檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時通知合同雙方，并要求合同雙方采取措施予以解決。9.第三方介入的爭議解決9.19.1.1第三方在介入過程中如與合同雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。10.第三方介入的合同終止合同期限屆滿；合同雙方協(xié)商一致解除；第三方因自身原因無法繼續(xù)履行合同。10.1.2第三方介入的合同終止后，第三方應(yīng)向合同雙方提交合同履行情況的報告，并退還合同雙方已支付的款項。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：承攬項目詳細清單要求：詳細列出項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價等。說明：作為合同附件，用于明確承攬項目的具體內(nèi)容和數(shù)量。2.附件二：技術(shù)規(guī)格書要求：詳細描述產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、性能指標、材料要求、加工工藝等。說明：作為合同附件，用于明確產(chǎn)品的技術(shù)標準和質(zhì)量要求。3.附件三：質(zhì)量檢驗標準要求：明確產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗方法、檢驗標準、檢驗項目等。說明：作為合同附件，用于確保產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)一性和可追溯性。4.附件四：原材料清單要求：列出所有使用原材料的具體名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。說明：作為合同附件，用于明確原材料的來源和質(zhì)量控制。5.附件五：加工工藝流程圖要求：以圖表形式展示產(chǎn)品的加工工藝流程。說明：作為合同附件，用于明確產(chǎn)品加工過程中的關(guān)鍵步驟和注意事項。6.附件六：交貨清單要求：詳細列出每次交貨的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、批次等信息。說明：作為合同附件，用于確保交貨的準確性和及時性。7.附件七：驗收報告要求：詳細記錄每次驗收的時間、地點、人員、結(jié)果等信息。說明：作為合同附件，用于證明產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求。8.附件八：付款憑證要求：提供每次付款的銀行轉(zhuǎn)賬記錄或發(fā)票等憑證。說明：作為合同附件，用于證明付款行為的真實性。9.附件九：合同變更協(xié)議要求：詳細記錄合同變更的內(nèi)容、時間、雙方簽字等。說明：作為合同附件，用于證明合同變更的有效性。10.附件十：爭議解決協(xié)議要求：詳細記錄爭議解決的方式、地點、結(jié)果等。說明：作為合同附件，用于證明爭議解決的合法性。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：承攬方未按約定時間完成生產(chǎn)任務(wù)責任認定：承攬方每延遲一日，應(yīng)向定作方支付相當于合同總價款1%的違約金。2.違約行為：承攬方提供的材料不符合約定質(zhì)量標準責任認定：承攬方應(yīng)無條件退貨并賠償定作方因此遭受的全部損失。3.違約行為：承攬方未按約定提供技術(shù)文件和資料責任認定：承攬方應(yīng)立即補正，并承擔由此產(chǎn)生的全部費用。4.違約行為：承攬方未按約定進行技術(shù)指導責任認定：承攬方應(yīng)重新安排指導，并承擔因此增加的費用。5.違約行為：定作方未按約定時間支付貨款責任認定：定作方每延遲一日，應(yīng)向承攬方支付相當于逾期付款部分5%的違約金。6.違約行為：第三方在介入過程中因過錯導致合同一方或雙方遭受損失責任認定：第三方應(yīng)根據(jù)合同約定承擔相應(yīng)的賠償責任，如無約定，以合同總價款的X%為限。示例說明：若承攬方未按約定時間完成生產(chǎn)任務(wù)，導致定作方遭受損失，承攬方應(yīng)支付違約金，例如：合同總價款為100萬元，延遲10天，則應(yīng)支付1萬元違約金。全文完。二零二四年度加工承攬合同承攬事項及質(zhì)量標準1本合同目錄一覽1.承攬事項概述1.1承攬事項具體內(nèi)容1.2承攬事項數(shù)量及規(guī)格1.3承攬事項完成時間2.質(zhì)量標準及要求2.1質(zhì)量標準依據(jù)2.2材料質(zhì)量要求2.3加工工藝要求3.技術(shù)文件及資料3.1技術(shù)文件提供時間3.2技術(shù)文件內(nèi)容要求3.3資料提供方式及要求4.價格及支付方式4.1價格計算方法4.2價格組成及說明4.3支付方式及時間5.交貨方式及地點5.1交貨方式5.2交貨地點5.3交貨時間6.檢驗及驗收6.1檢驗標準6.2檢驗方式6.3驗收程序及要求7.違約責任及處理7.1違約情形7.2違約責任7.3違約處理方式8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3保密義務(wù)9.合同解除及終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除及終止程序10.爭議解決方式10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同生效及終止日期12.合同附件12.1附件一：技術(shù)文件12.2附件二：質(zhì)量標準12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同變更及補充13.1合同變更程序13.2合同補充條款13.3合同變更及補充效力14.其他約定事項14.1其他約定事項內(nèi)容14.2其他約定事項效力第一部分：合同如下：1.承攬事項概述1.1承攬事項具體內(nèi)容本合同承攬事項為甲方委托乙方加工生產(chǎn)一批特定型號的電子元件，具體包括但不限于電阻、電容、電感等電子元件的加工。1.2承攬事項數(shù)量及規(guī)格承攬事項總數(shù)量為10,000件，具體規(guī)格要求詳見附件一《技術(shù)參數(shù)表》。1.3承攬事項完成時間乙方應(yīng)在收到甲方提供的全部材料和技術(shù)文件后，自合同簽訂之日起60日內(nèi)完成全部加工任務(wù)。2.質(zhì)量標準及要求2.1質(zhì)量標準依據(jù)本合同中電子元件的質(zhì)量標準依據(jù)國家標準GB/T《電子元件通用技術(shù)條件》執(zhí)行。2.2材料質(zhì)量要求乙方使用的原材料必須符合相關(guān)國家標準，且經(jīng)甲方確認后方可使用。2.3加工工藝要求乙方加工工藝應(yīng)符合國家標準，并確保加工后的電子元件達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求。3.技術(shù)文件及資料3.1技術(shù)文件提供時間乙方應(yīng)在合同簽訂后5個工作日內(nèi)，向甲方提供完整的電子元件加工技術(shù)文件。3.2技術(shù)文件內(nèi)容要求技術(shù)文件應(yīng)包括但不限于產(chǎn)品圖紙、加工工藝流程、檢驗標準等。3.3資料提供方式及要求技術(shù)文件以電子版形式提供，并確保文件的清晰度和可讀性。4.價格及支付方式4.1價格計算方法加工費用按實際加工數(shù)量和單價計算，單價詳見附件一《技術(shù)參數(shù)表》。4.2價格組成及說明價格包括原材料費、加工費、管理費、利潤等。4.3支付方式及時間甲方應(yīng)在合同簽訂后5個工作日內(nèi)支付30%的預(yù)付款，剩余70%的款項在乙方完成加工并經(jīng)甲方驗收合格后支付。5.交貨方式及地點5.1交貨方式乙方負責將加工完成的電子元件直接交貨至甲方指定地點。5.2交貨地點甲方指定交貨地點為：X市X路X號。5.3交貨時間乙方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)完成全部交貨，具體交貨時間詳見附件一《技術(shù)參數(shù)表》。6.檢驗及驗收6.1檢驗標準電子元件的檢驗標準依據(jù)國家標準GB/T《電子元件通用技術(shù)條件》執(zhí)行。6.2檢驗方式乙方應(yīng)在加工過程中進行自檢，并在成品交貨前進行最終檢驗。6.3驗收程序及要求甲方應(yīng)在收到貨物后5個工作日內(nèi)完成驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方應(yīng)在接到通知后3個工作日內(nèi)予以整改或更換。8.保密條款8.1保密內(nèi)容（1）本合同的內(nèi)容及其附件；（2）甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等；（3）合同履行過程中知悉的任何商業(yè)信息。8.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后三年。8.3保密義務(wù)雙方應(yīng)采取合理措施，確保保密信息的保密性，不得向任何第三方泄露。9.合同解除及終止9.1合同解除條件（1）一方違反合同約定，嚴重影響合同履行的；（2）因不可抗力導致合同無法繼續(xù)履行的；（3）雙方協(xié)商一致決定解除合同的。9.2合同終止條件（1）合同約定的期限屆滿；（2）合同履行完畢；（3）合同解除后，合同終止。9.3合同解除及終止程序合同解除或終止前，一方應(yīng)及時通知另一方，并采取必要措施減少損失。10.爭議解決方式10.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構(gòu)無10.3爭議解決程序訴訟程序按照中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)及法院判決執(zhí)行。11.合同生效及終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同終止條件合同終止條件同第九條9.2所述。11.3合同生效及終止日期合同生效日期為雙方簽字（或蓋章）之日，終止日期為合同約定的終止條件滿足之日。12.合同附件12.1附件一：技術(shù)參數(shù)表12.2附件二：質(zhì)量標準12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同變更及補充13.1合同變更程序任何一方要求變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面提出變更請求，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議。13.2合同補充條款本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.3合同變更及補充效力合同變更及補充協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.其他約定事項14.1其他約定事項內(nèi)容本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)實際情況另行協(xié)商解決。14.2其他約定事項效力本合同中其他約定事項的效力與本合同其他條款相同。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外的，提供中介、咨詢、監(jiān)督、檢測、擔保等服務(wù)的獨立法人或其他組織。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了保證合同履行的公正性、高效性和專業(yè)性，減少合同爭議，提高合同執(zhí)行的質(zhì)量。16.第三方介入的類型16.1中介服務(wù)第三方作為中介，協(xié)助甲方和乙方進行合同談判、簽訂合同、履行合同等事宜。16.2咨詢服務(wù)第三方提供專業(yè)咨詢，協(xié)助甲方和乙方解決合同履行過程中遇到的技術(shù)、法律等問題。16.3監(jiān)督服務(wù)第三方對合同履行過程進行監(jiān)督，確保合同各方的權(quán)益得到保障。16.4檢測服務(wù)第三方對產(chǎn)品進行檢測，確保產(chǎn)品符合合同約定的質(zhì)量標準。16.5擔保服務(wù)第三方提供擔保，保證合同履行。17.第三方介入的程序17.1第三方選擇甲方和乙方共同選擇第三方，并簽訂《第三方服務(wù)協(xié)議》。17.2第三方資質(zhì)審查甲方和乙方對第三方進行資質(zhì)審查，確保其具備履行服務(wù)的能力。17.3第三方服務(wù)內(nèi)容《第三方服務(wù)協(xié)議》中明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用等。18.第三方責任限額18.1責任限額定義本合同中的責任限額是指第三方在履行服務(wù)過程中因過錯造成甲方或乙方損失的最高賠償金額。18.2責任限額確定責任限額根據(jù)第三方服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)風險等因素確定，并在《第三方服務(wù)協(xié)議》中明確。18.3責任限額效力責任限額在《第三方服務(wù)協(xié)議》中具有法律效力，第三方應(yīng)嚴格按照約定履行服務(wù)。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲方第三方應(yīng)積極配合甲方的工作，確保合同履行順利進行。甲方有權(quán)要求第三方提供相關(guān)服務(wù)，并監(jiān)督其服務(wù)質(zhì)量。19.2第三方與乙方第三方應(yīng)積極配合乙方的工作，確保合同履行順利進行。乙方有權(quán)要求第三方提供相關(guān)服務(wù)，并監(jiān)督其服務(wù)質(zhì)量。19.3第三方與合同履行第三方在履行服務(wù)過程中，應(yīng)遵守本合同及《第三方服務(wù)協(xié)議》的約定，不得損害甲方和乙方的合法權(quán)益。20.第三方介入的額外條款及說明20.1第三方介入后的合同履行第三方介入后，甲方和乙方應(yīng)按照本合同及《第三方服務(wù)協(xié)議》的約定，繼續(xù)履行合同義務(wù)。20.2第三方介入后的爭議解決第三方介入后的爭議解決，仍按照本合同第十條“爭議解決方式”的規(guī)定執(zhí)行。20.3第三方介入后的合同變更如因第三方介入需要變更合同內(nèi)容，甲方和乙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議。20.4第三方介入后的合同終止第三方介入后的合同終止，按照本合同第九條“合同解除及終止”的規(guī)定執(zhí)行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：技術(shù)參數(shù)表詳細要求和說明：包含電子元件的規(guī)格、型號、技術(shù)要求、質(zhì)量標準等信息。應(yīng)由乙方提供，并在合同簽訂后5個工作日內(nèi)提交。2.附件二：質(zhì)量標準詳細要求和說明：包含電子元件的質(zhì)量檢驗標準、檢測方法、判定規(guī)則等信息。應(yīng)由雙方共同制定，并在合同簽訂后5個工作日內(nèi)提交。3.附件三：第三方服務(wù)協(xié)議詳細要求和說明：包含第三方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用、責任限額等信息。應(yīng)由甲方、乙方和第三方共同簽訂，并在合同簽訂后5個工作日內(nèi)提交。4.附件四：交貨清單詳細要求和說明：包含電子元件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點等信息。應(yīng)由乙方在每次交貨前提供，并在甲方驗收合格后作為交貨憑證。5.附件五：驗收報告詳細要求和說明：包含電子元件的檢驗結(jié)果、驗收意見、存在問題等信息。應(yīng)由甲方在收到貨物后5個工作日內(nèi)提交。6.附件六：付款憑證詳細要求和說明：包含付款金額、付款時間、付款方式等信息。應(yīng)由甲方在付款后提供，作為付款憑證。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：乙方未能按時完成加工任務(wù)。乙方提供的電子元件不符合質(zhì)量標準。甲方未能按時支付款項。第三方未能按照協(xié)議提供合格服務(wù)。2.責任認定標準：乙方未能按時完成加工任務(wù)，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付合同總價款的0.5%作為違約金。乙方提供的電子元件不符合質(zhì)量標準，乙方應(yīng)免費進行更換或修復(fù)，并承擔由此產(chǎn)生的費用。甲方未能按時支付款項，每延誤一天，應(yīng)向乙方支付合同總價款的0.5%作為違約金。第三方未能按照協(xié)議提供合格服務(wù)，第三方應(yīng)退還甲方已支付的服務(wù)費用，并承擔由此產(chǎn)生的損失。3.示例說明：乙方在合同約定的時間內(nèi)未能完成加工任務(wù)，延誤了5天，應(yīng)向甲方支付合同總價款的2.5%作為違約金。甲方收到的電子元件存在質(zhì)量問題，乙方應(yīng)免費進行更換，并承擔更換產(chǎn)生的費用1000元。甲方未能按時支付款項，延誤了10天，應(yīng)向乙方支付合同總價款的5%作為違約金。第三方未能按照協(xié)議提供檢測服務(wù)，導致甲方未能按時驗收貨物，第三方應(yīng)退還甲方已支付的服務(wù)費用500元，并承擔由此產(chǎn)生的損失1000元。全文完。二零二四年度加工承攬合同承攬事項及質(zhì)量標準2本合同目錄一覽1.承攬事項概述1.1承攬項目名稱1.2承攬項目數(shù)量1.3承攬項目描述2.質(zhì)量標準要求2.1基本質(zhì)量標準2.2具體質(zhì)量標準2.3質(zhì)量檢測方法3.原材料與配件3.1原材料要求3.2配件要求3.3原材料與配件的供應(yīng)商4.技術(shù)要求與工藝流程4.1技術(shù)要求4.2工藝流程4.3生產(chǎn)設(shè)備與工具5.工作進度安排5.1項目啟動時間5.2各階段完成時間5.3項目驗收時間6.合同雙方責任與義務(wù)6.1承攬方的責任與義務(wù)6.2發(fā)包方的責任與義務(wù)6.3雙方違約責任7.付款方式與期限7.1付款方式7.2付款期限7.3付款條件8.交付與驗收8.1交付方式8.2驗收標準8.3驗收程序9.保密與知識產(chǎn)權(quán)9.1保密條款9.2知識產(chǎn)權(quán)歸屬9.3知識產(chǎn)權(quán)保護10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.2合同終止條件11.3合同解除與終止后的處理12.合同變更與補充12.1合同變更條件12.2合同補充條款12.3合同變更與補充的程序13.合同生效與終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同生效與終止的日期14.其他約定事項14.1其他約定事項概述14.2其他約定事項內(nèi)容第一部分：合同如下：第一條承攬事項概述1.1承攬項目名稱：2024年度定制產(chǎn)品加工1.2承攬項目數(shù)量：1000件1.3承攬項目描述：本次承攬項目涉及定制產(chǎn)品加工，包括但不限于產(chǎn)品外觀設(shè)計、原材料選擇、生產(chǎn)工藝流程、產(chǎn)品組裝及成品檢測等環(huán)節(jié)。第二條質(zhì)量標準要求2.1基本質(zhì)量標準：所有產(chǎn)品必須符合國家相關(guān)質(zhì)量標準，達到行業(yè)平均水平。2.2具體質(zhì)量標準：2.2.1外觀尺寸誤差不大于±1毫米；2.2.2表面處理均勻，無劃痕、起泡、脫落等現(xiàn)象；2.2.3內(nèi)部結(jié)構(gòu)牢固，無松動、變形等現(xiàn)象；2.2.4產(chǎn)品性能穩(wěn)定，符合使用要求。2.3質(zhì)量檢測方法：采用國家標準檢測方法和行業(yè)通用檢測方法進行產(chǎn)品檢測。第三條原材料與配件3.1原材料要求：選用符合國家標準、行業(yè)標準或客戶要求的原材料，確保原材料質(zhì)量。3.2配件要求：選用優(yōu)質(zhì)配件，確保配件的可靠性、互換性和耐用性。3.3原材料與配件的供應(yīng)商：雙方共同確定供應(yīng)商，并簽訂采購合同。第四條技術(shù)要求與工藝流程4.1技術(shù)要求：采用先進的技術(shù)和工藝，確保產(chǎn)品性能和品質(zhì)。4.2工藝流程：4.2.1原材料驗收與檢測；4.2.2產(chǎn)品設(shè)計與模具制作；4.2.3產(chǎn)品加工與組裝；4.2.4產(chǎn)品檢測與包裝；4.2.5產(chǎn)品交付與售后服務(wù)。4.3生產(chǎn)設(shè)備與工具：提供符合技術(shù)要求的設(shè)備與工具，確保生產(chǎn)過程的順利進行。第五條工作進度安排5.1項目啟動時間：2024年1月1日5.2各階段完成時間：5.2.1設(shè)計與模具制作：2024年1月15日；5.2.2產(chǎn)品加工與組裝：2024年3月1日；5.2.3產(chǎn)品檢測與包裝：2024年3月15日；5.2.4產(chǎn)品交付：2024年3月20日。5.3項目驗收時間：2024年3月25日。第六條合同雙方責任與義務(wù)6.1承攬方的責任與義務(wù)：6.1.1按照合同要求，按時完成產(chǎn)品加工任務(wù)；6.1.2確保產(chǎn)品質(zhì)量，符合合同約定；6.1.3提供必要的技術(shù)支持和售后服務(wù)。6.2發(fā)包方的責任與義務(wù)：6.2.1按時支付加工費用；6.2.2提供必要的技術(shù)資料和圖紙；6.2.3對承攬方提供的原材料和配件進行驗收。第七條付款方式與期限7.1付款方式：采用分期付款方式，具體付款節(jié)點如下：7.1.1設(shè)計與模具制作完成后支付30%；7.1.2產(chǎn)品加工與組裝完成后支付50%；7.1.3產(chǎn)品交付驗收合格后支付20%。7.2付款期限：各付款節(jié)點應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)支付完畢。7.3付款條件：承攬方提供相應(yīng)的發(fā)票、驗收報告等相關(guān)證明材料。第八條交付與驗收8.1交付方式：承攬方應(yīng)將產(chǎn)品按照約定的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和包裝要求，在合同約定的交付地點交付給發(fā)包方。8.2驗收標準：8.2.1驗收應(yīng)在產(chǎn)品交付后七個工作日內(nèi)進行；8.2.2驗收應(yīng)以合同約定的質(zhì)量標準、技術(shù)要求和國家標準為依據(jù)；8.2.3驗收不合格的產(chǎn)品，承攬方應(yīng)在收到通知后七個工作日內(nèi)進行返工或更換。8.3驗收程序：8.3.1發(fā)包方收到產(chǎn)品后，應(yīng)及時進行檢查；8.3.2發(fā)包方應(yīng)在驗收報告中注明驗收結(jié)果；8.3.3驗收報告經(jīng)雙方簽字確認后生效。第九條保密與知識產(chǎn)權(quán)9.1保密條款：雙方應(yīng)對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)予以保密；9.2知識產(chǎn)權(quán)歸屬：9.2.1承攬方提供的圖紙、技術(shù)資料等知識產(chǎn)權(quán)歸承攬方所有；9.2.2發(fā)包方提供的商標、專利等知識產(chǎn)權(quán)歸發(fā)包方所有；9.2.3合同標的的知識產(chǎn)權(quán)歸雙方共有，具體份額由雙方另行協(xié)商確定。9.3知識產(chǎn)權(quán)保護：雙方應(yīng)采取必要措施，防止知識產(chǎn)權(quán)被侵犯。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議；10.2爭議解決機構(gòu)：協(xié)商不成時，任何一方均有權(quán)向合同履行地人民法院提起訴訟。10.3爭議解決程序：訴訟期間，除爭議事項外，合同其他條款仍應(yīng)繼續(xù)履行。第十一條合同解除與終止11.1合同解除條件：11.1.1一方嚴重違反合同約定；11.1.2因不可抗力導致合同無法履行；11.1.3雙方協(xié)商一致解除合同。11.2合同終止條件：11.2.1合同約定的履行期限屆滿；11.2.2合同雙方解除合同；11.2.3合同依法被撤銷或宣布無效。11.3合同解除與終止后的處理：11.3.1解除或終止合同后，雙方應(yīng)立即停止履行合同；11.3.2雙方應(yīng)按照合同約定進行清算，結(jié)算已發(fā)生的費用；11.3.3雙方應(yīng)妥善處理合同標的物。第十二條合同變更與補充12.1合同變更條件：在合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致；12.2合同補充條款：如需補充合同內(nèi)容，雙方應(yīng)另行簽訂補充協(xié)議；12.3合同變更與補充的程序：12.3.1雙方協(xié)商一致后，簽署書面變更或補充協(xié)議；12.3.2變更或補充協(xié)議作為合同的一部分，具有同等法律效力。第十三條合同生效與終止13.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；13.2合同終止條件：合同約定的終止條件成就時，合同終止；13.3合同生效與終止的日期：合同生效日期為簽字蓋章日期，終止日期根據(jù)合同約定或終止條件確定。第十四條其他約定事項14.1其他約定事項概述：本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決；14.2其他約定事項內(nèi)容：14.2.1雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，履行社會責任；14.2.2合同未盡事宜，按公平、合理原則處理。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入概述15.1第三方概念：在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)督或其他相關(guān)協(xié)助的獨立第三方機構(gòu)或個人。15.2第三方介入范圍：第三方介入的范圍包括但不限于項目管理、質(zhì)量監(jiān)督、技術(shù)評估、爭議調(diào)解、合同履行監(jiān)督等。第十六條第三方責任限額16.1第三方責任限額定義：本合同項下，第三方因提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助而產(chǎn)生的責任，其責任限額由甲乙雙方在合同中約定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中明確。16.2第三方責任限額設(shè)定：16.2.1第三方責任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供服務(wù)的性質(zhì)、復(fù)雜程度、預(yù)期風險等因素綜合確定；16.2.2第三方責任限額應(yīng)不低于合同總金額的一定比例，具體比例由甲乙雙方協(xié)商確定；16.2.3第三方責任限額應(yīng)在第三方介入?yún)f(xié)議中明確列明。第十七條第三方責權(quán)利17.1第三方權(quán)利：17.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和協(xié)議條款，獨立開展相關(guān)工作；17.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；17.1.3第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費用。17.2第三方義務(wù)：17.2.1第三方應(yīng)按照合同約定和協(xié)議條款，履行相應(yīng)的專業(yè)服務(wù)或協(xié)助義務(wù)；17.2.2第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準；17.2.3第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。第十八條第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分：18.1.1第三方與甲方的關(guān)系基于合同約定和第三方介入?yún)f(xié)議，第三方不承擔甲方在合同中的直接責任；18.1.2甲方應(yīng)向第三方提供必要的信息和資料，并配合第三方的工作；18.1.3第三方在執(zhí)行任務(wù)過程中，如需甲方配合，甲方應(yīng)及時予以響應(yīng)。18.2第三方與乙方的劃分：18.2.1第三方與乙方的關(guān)系基于合同約定和第三方介入?yún)f(xié)議，第三方不承擔乙方在合同中的直接責任；18.2.2乙方應(yīng)向第三方提供必要的信息和資料，并配合第三方的工作；18.2.3第三方在執(zhí)行任務(wù)過程中，如需乙方配合，乙方應(yīng)及時予以響應(yīng)。18.3第三方與甲乙雙方共同責任：18.3.1如第三方在履行職責過程中出現(xiàn)過錯，導致合同未能按期履行或造成損失，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定和協(xié)議條款，共同承擔相應(yīng)的責任；18.3.2如第三方在履行職責過程中出現(xiàn)過錯，導致甲乙雙方共同權(quán)益受損，甲乙雙方可向第三方追償。第十九條第三方介入程序19.1第三方介入