建筑裝飾裝修施工協(xié)議

合同編號：__________建筑裝飾裝修施工協(xié)議一、工程內容1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程規(guī)模：_______1.4工程預算：_______元（大寫：_______元整）1.5工程內容：包括但不限于_______、_______、_______等。二、施工期限2.1本工程的施工期限為_______日，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.2施工方如因特殊情況需延長施工期限，應提前_______天向業(yè)主申請，并與業(yè)主協(xié)商確定延期的具體天數(shù)。三、質量標準3.1施工方應按照工程預算、設計圖紙和施工規(guī)范進行施工，保證工程質量符合國家相關標準和規(guī)范要求。3.2工程驗收合格后，施工方應承擔_______個月的質保期。質保期內，如出現(xiàn)質量問題，施工方應及時予以修復，并承擔修復費用。四、工程款支付（1）合同簽訂后_______天內，業(yè)主支付工程總預算的_______%；（2）工程進度達到_______%時，業(yè)主支付工程總預算的_______%；（3）工程驗收合格后，業(yè)主支付工程總預算的_______%。4.2施工方開具正規(guī)發(fā)票，業(yè)主按照約定時間支付工程款。五、違約責任5.1雙方應嚴格履行本協(xié)議各項條款，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2施工方如未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數(shù)向業(yè)主支付工程總預算的_______%作為違約金。5.3業(yè)主如未按照約定時間支付工程款，應按照逾期天數(shù)向施工方支付應付工程款的_______%作為違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且工程款支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.合同簽訂前，雙方應認真閱讀本協(xié)議，確保了解合同內容及其法律后果。2.甲乙雙方應具備合法的資格，如法人、自然人等，并保證所提供的證件和信息真實有效。3.工程預算、施工期限、質量標準等關鍵條款需雙方充分溝通，達成一致意見。4.工程款支付應嚴格按照協(xié)議約定的付款方式進行，切勿提前或延遲支付。5.施工過程中，雙方應隨時關注工程進度和質量，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通、解決。6.如有違約行為，應承擔相應的違約責任，違約金的具體數(shù)額應在協(xié)議中明確。7.雙方在履行合同過程中，應遵守國家法律法規(guī)，不得擅自變更、解除合同。解決辦法：1.雙方發(fā)生爭議時，進行友好協(xié)商，尋求和解。2.如協(xié)商無果，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.在訴訟過程中，雙方應積極配合法院審理，如實提供證據(jù)。4.法院判決生效后，雙方應按照判決結果履行合同義務。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：調整平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：調整建筑活動、確保建筑安全、促進建筑事業(yè)發(fā)展的法律。3.違約金：當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，按照約定向對方支付的金錢。4.質保期：產品質量保證期限，施工方在質保期內對工程質量問題負責修復并承擔修復費用。5.訴訟：當事人依法向法院請求保護其合法權益，法院依據(jù)法定程序進行審理的行為。6.民事權利義務關系：民事主體依法享有和承擔的權益和義務。特殊應用場合及補充條款：1.場合：業(yè)主是忙碌的上班族，無法經常到現(xiàn)場監(jiān)督工程進度。補充條款：乙方應在每周五下午發(fā)送本周工程進度報告給甲方，并確保工程按計劃進行。如有重大進度變化或需要調整計劃，乙方應立即通知甲方。2.場合：工程包含定制家具制作，需要特別注意尺寸和材質要求。補充條款：甲方應在合同簽訂后五個工作日內提供詳細的家具設計圖紙和材料要求。乙方應根據(jù)甲方提供的圖紙和要求制作家具，并確保家具的尺寸和質量符合約定。3.場合：業(yè)主希望施工方能使用環(huán)保材料，確保室內空氣質量。補充條款：乙方應使用符合國家環(huán)保標準的材料進行施工，并提供材料環(huán)保認證文件給甲方。工程完成后，乙方應配合甲方進行室內空氣質量檢測，確?？諝赓|量符合國家標準。4.場合：工程涉及水電改造，業(yè)主要求施工方提供改造方案和安全隱患預防措施。補充條款：乙方應在工程開始前提供詳細的水電改造方案，并確保方案符合國家和行業(yè)標準。乙方還應制定并執(zhí)行安全隱