建筑電梯承攬施工合同

建筑電梯承攬施工合同合同編號：__________第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程電梯數量：_________________1.5工程電梯型號：_________________1.6工程電梯安裝高度：_________________1.7工程電梯安裝面積：_________________第二條工程內容2.1承包方承擔電梯設備的供應、安裝、調試、驗收、培訓、質保等服務。2.2承包方應按照甲方提供的圖紙、技術要求、規(guī)范等進行施工。2.3承包方應保證電梯設備的質量和安全，確保電梯正常運行。2.4承包方應承擔因施工原因造成的甲方損失，并承擔相應的法律責任。第三條工程進度3.1承包方應按照甲方要求的時間節(jié)點完成電梯設備的供應、安裝、調試等工作。3.2承包方如因特殊情況不能按期完成，應提前通知甲方，并征得甲方同意。3.3甲方應配合承包方完成電梯設備的安裝、調試等工作，確保工程順利進行。第四條質量標準4.1承包方應保證電梯設備的質量符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。4.2電梯設備安裝完畢后，應進行驗收。驗收不合格的，承包方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格。4.3電梯設備驗收合格后，承包方應提供相應的質保服務，質保期為____年。第五條合同價格5.1承包方應按照甲方提供的工程量清單和報價單進行報價。5.2甲方確認承包方的報價后，雙方簽訂《建筑電梯承攬施工合同》。5.3合同價格包括電梯設備供應、安裝、調試、驗收、培訓、質保等費用。5.4合同價格如需調整，應由雙方協(xié)商確定。第六條付款方式6.1甲方按照雙方約定的付款節(jié)點支付合同款項。6.2付款方式分為進度付款和驗收付款。具體付款比例和付款時間雙方協(xié)商確定。6.3甲方支付的款項，承包方應提供相應的發(fā)票。第七條違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。7.2承包方如未按約定時間完成工程，應支付甲方違約金，違約金為合同金額的____%。7.3甲方如未按約定時間支付合同款項，應支付承包方滯納金，滯納金為應付款項的____%。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件：工程量清單、報價單、電梯設備技術參數等。一、附件列表：1.工程量清單2.報價單3.電梯設備技術參數4.電梯設備安裝圖冊5.電梯設備驗收標準6.電梯設備維護保養(yǎng)手冊7.合同變更協(xié)議8.電梯設備交付清單二、違約行為及認定：1.承包方未按約定時間完成工程，視為違約。2.甲方未按約定時間支付合同款項，視為違約。3.電梯設備質量不符合約定，視為違約。4.雙方未履行合同約定的義務，視為違約。5.違約行為由違約方承擔相應的法律責任。三、法律名詞及解釋：1.建筑電梯承攬施工合同：指承包方按照甲方的要求，進行電梯設備的供應、安裝、調試等工作，并承擔相應責任的合同。2.委托方：指承擔電梯設備采購、安裝、使用等責任的當事人。3.承包方：指承擔電梯設備供應、安裝、調試、驗收等工作的當事人。4.工程量清單：指明細列出電梯設備安裝工程各項工程量及其價格的清單。5.報價單：指明細列出電梯設備供應、安裝、調試等工作的費用及其計算的清單。6.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。7.滯納金：指未按約定時間支付合同款項的一方按照應付款項向另一方支付的違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調整工程進度，承包方應采取措施加快工程進度。2.質量問題：解決辦法：立即停工，由承包方負責整改，直至驗收合格。3.付款問題：解決辦法：雙方按照合同約定履行付款義務，如有爭議，協(xié)商解決。4.合同變更：解決辦法：雙方簽訂合同變更協(xié)議，明確變更內容、范圍、時間等。5.爭議解決：解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，向合同