城市綠化草坪施工合同

城市綠化草坪施工合同合同編號：__________第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于草坪的種植、鋪設(shè)、養(yǎng)護等工作。第二條乙方的義務(wù)2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成本合同約定的施工內(nèi)容。2.2乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，確保施工的草坪達到約定的質(zhì)量標準。2.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成施工，如有延期，應(yīng)按照約定的違約金標準向甲方支付違約金。2.4乙方應(yīng)按照約定的價格向甲方支付工程款。第三條甲方的義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照約定的時間和方式向乙方支付工程款。3.2甲方應(yīng)提供施工所需的相關(guān)手續(xù)和資料，包括但不限于土地使用權(quán)證、施工許可證等。3.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方進行施工，包括但不限于提供施工用水、用電等。3.4甲方應(yīng)按照約定的時間向乙方支付工程款。第四條工程價款及支付方式4.1本工程的價款為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：￥_________元。4.2甲方應(yīng)按照本合同約定的時間和方式向乙方支付工程款。第五條工期5.1本工程的工期為____個月，自雙方簽訂本合同之日起計算。5.2乙方如因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照約定的違約金標準向甲方支付違約金。第六條質(zhì)量保證6.1乙方應(yīng)對所施工的草坪質(zhì)量負責，確保其達到約定的質(zhì)量標準。6.2工程驗收合格后，乙方應(yīng)按照約定提供質(zhì)保服務(wù)。第七條爭議解決7.1對于因履行本合同而產(chǎn)生的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交我國有管轄權(quán)的人民法院解決。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________簽訂日期：______________________一、附件列表：1.土地使用權(quán)證2.施工許可證3.草坪施工設(shè)計方案4.施工圖紙5.施工預算6.施工進度計劃7.質(zhì)量標準及驗收規(guī)范8.違約金計算公式9.付款憑證10.驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的工期完成施工，視為違約。2.乙方施工質(zhì)量未達到約定的質(zhì)量標準，視為違約。3.甲方未按照約定的時間和方式向乙方支付工程款，視為違約。4.甲方未提供施工所需的相關(guān)手續(xù)和資料，視為違約。5.甲方未協(xié)助乙方進行施工，視為違約。6.雙方未按照約定解決爭議，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中約定的甲方單位或個人。2.乙方：指合同中約定的乙方單位或個人。3.工程價款：指合同約定的乙方完成工程所需支付的金額。4.工期：指合同約定的乙方完成工程所需的時間。5.質(zhì)量標準：指合同約定的草坪施工所需達到的質(zhì)量要求。6.違約金：指合同約定的違約行為所需支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工進度延誤：雙方協(xié)商調(diào)整施工進度計劃，并根據(jù)延誤時間計算違約金。2.遇到施工質(zhì)量問題：立即停工，由乙方進行整改，直至達到約定的質(zhì)量標準。3.遇到付款問題：雙方核對付款憑證，甲方及時支付工程款。4.遇到手續(xù)和資料缺失：甲方及時提供所需的相關(guān)手續(xù)和資料。5.遇到爭議：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交我國有管轄權(quán)的人民法院解決。五、所