鋼材加工承攬合同范例

鋼材加工承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行鋼材加工承攬事宜，經雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、加工承攬項目

1.1甲方委托乙方進行鋼材加工承攬，具體加工項目包括但不限于鋼材切割、彎曲、焊接等。

1.2加工承攬的具體技術要求、規(guī)格、數量等，詳見附件一《加工承攬技術要求》。

二、加工承攬期限

2.1本合同期限自雙方簽字之日起生效，至加工承攬項目全部完成且乙方收到甲方支付的全部款項之日止。

三、加工承攬費用及支付方式

3.1加工承攬費用按照附件一《加工承攬技術要求》中的價格執(zhí)行，總金額為人民幣__________元。

3.2甲方應于本合同簽訂之日起____個工作日內，支付乙方加工承攬費用的_____%作為預付款，剩余款項在加工承攬項目全部完成后，甲方驗收合格后____個工作日內一次性支付。

四、加工承攬質量要求

4.1乙方應嚴格按照附件一《加工承攬技術要求》中的技術標準進行加工承攬，確保加工承攬產品的質量符合甲方要求。

4.2甲方有權對加工承攬產品進行驗收，如驗收不合格，乙方應無條件進行返工或修復，直至合格為止。

五、知識產權

5.1乙方在加工承攬過程中所形成的圖紙、工藝文件等知識產權歸乙方所有，甲方不得擅自復制、泄露或用于其他項目。

5.2甲方委托乙方進行加工承攬的知識產權歸甲方所有，乙方不得侵犯甲方知識產權。

六、違約責任

6.1如乙方未按約定時間完成加工承攬項目，應向甲方支付違約金，違約金為加工承攬費用總額的_____%。

6.2如甲方未按約定時間支付加工承攬費用，應向乙方支付違約金，違約金為未支付款項總額的_____%。

6.3如任何一方違反本合同約定，造成對方損失的，應承擔相應的賠償責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________

簽訂日期：____年____月____日

附件：

一、加工承攬技術要求

二、加工承攬產品清單

三、付款憑證

四、其他相關文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）作為委托方，鑒于乙方（以下簡稱“乙方”）具備鋼材加工承攬的專業(yè)能力和技術條件，為保障甲方在鋼材加工承攬過程中的權益，同時引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方擔保方，經三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、加工承攬項目

1.1甲方委托乙方進行鋼材加工承攬，具體加工項目包括但不限于鋼材切割、彎曲、焊接等。

1.2加工承攬的具體技術要求、規(guī)格、數量等，詳見附件一《加工承攬技術要求》。

二、第三方擔保

2.1丙方作為第三方擔保方，對本合同項下的乙方履約行為承擔連帶擔保責任。

2.2丙方擔保金額為人民幣__________元，擔保期限自本合同生效之日起至加工承攬項目全部完成且甲方收到乙方交付的合格產品及款項之日起止。

三、甲方的權利與義務

3.1甲方有權要求乙方按照附件一《加工承攬技術要求》中的技術標準進行加工承攬，確保加工承攬產品的質量符合甲方要求。

3.2甲方有權對加工承攬產品進行驗收，如驗收不合格，乙方應無條件進行返工或修復，直至合格為止。

3.3甲方有權要求乙方在規(guī)定的時間內完成加工承攬項目，如乙方未按時完成，甲方有權要求丙方履行擔保責任。

3.4甲方有權在乙方違約的情況下，要求丙方按照本合同約定承擔相應的賠償責任。

四、乙方的權利與義務

4.1乙方應嚴格按照附件一《加工承攬技術要求》中的技術標準進行加工承攬，確保加工承攬產品的質量符合甲方要求。

4.2乙方應按時完成加工承攬項目，如因乙方原因導致項目延誤，乙方應向甲方支付違約金，違約金為加工承攬費用總額的_____%。

4.3乙方在加工承攬過程中應遵守國家相關法律法規(guī)，不得侵犯甲方及他人的知識產權。

4.4乙方應按照合同約定的時間節(jié)點向甲方支付加工承攬費用，如乙方未按時支付，甲方有權要求丙方履行擔保責任。

五、丙方的權利與義務

5.1丙方作為第三方擔保方，在本合同項下對乙方的履約行為承擔連帶擔保責任。

5.2丙方有權要求乙方按照本合同約定履行義務，如乙方違約，丙方應承擔相應的賠償責任。

5.3丙方有權要求乙方提供相關證明材料，以證明乙方已按照合同約定履行義務。

六、違約責任及限制條款

6.1如乙方未按約定時間完成加工承攬項目，應向甲方支付違約金，違約金為加工承攬費用總額的_____%。

6.2如乙方提供的加工承攬產品不合格，乙方應無條件進行返工或修復，直至合格為止；如因此給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。

6.3如乙方違反本合同約定，侵犯甲方及他人的知識產權，乙方應承擔相應的法律責任。

6.4如丙方未按約定履行擔保責任，甲方有權要求乙方承擔相應的賠償責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，三方可另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

九、總結

9.1第三方介入的意義和目的：引入丙方作為第三方擔保方，旨在保障甲方在鋼材加工承攬過程中的權益，降低甲方的風險。

9.2甲方為主導的目的和意義：甲方作為委托方，在本合同中享有主導地位，有利于保障甲方在項目過程中的權益，確保項目順利進行。

附件：

一、加工承攬技術要求

二、加工承攬產品清單

三、付款憑證

四、其他相關文件

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）作為鋼材加工承攬方，鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）擁有穩(wěn)定的鋼材供應和銷售渠道，為保障乙方在承攬項目中的權益，同時引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方擔保方，經三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、加工承攬項目

1.1乙方同意接受甲方委托，進行鋼材加工承攬，具體加工項目包括但不限于鋼材切割、彎曲、焊接等。

1.2加工承攬的具體技術要求、規(guī)格、數量等，詳見附件一《加工承攬技術要求》。

二、第三方擔保

2.1丙方作為第三方擔保方，對本合同項下的乙方承攬項目的履約行為承擔連帶擔保責任。

2.2丙方擔保金額為人民幣__________元，擔保期限自本合同生效之日起至加工承攬項目全部完成且甲方支付完畢全部款項之日起止。

三、乙方的權利與義務

3.1乙方有權要求甲方按照合同約定提供鋼材，確保鋼材質量符合加工承攬項目的技術要求。

3.2乙方有權要求甲方在約定的時間內支付加工承攬費用，如甲方未按時支付，乙方有權暫停加工承攬項目。

3.3乙方有權要求甲方提供必要的加工場地、設備等條件，確保加工承攬項目順利進行。

四、丙方的權利與義務

4.1丙方作為第三方擔保方，有權要求乙方按照合同約定履行承攬義務，確保加工承攬項目的質量和進度。

4.2丙方有權在乙方違約的情況下，要求甲方承擔相應的賠償責任。

4.3丙方有權要求乙方提供相關證明材料，以證明乙方已按照合同約定履行義務。

五、甲方的權利與義務

5.1甲方可對乙方加工承攬的產品進行質量驗收，如驗收合格，甲方應按照合同約定支付加工承攬費用。

5.2甲方可要求乙方在約定的時間內完成加工承攬項目，如因乙方原因導致項目延誤，甲方有權要求丙方履行擔保責任。

5.3甲方可要求乙方在加工承攬過程中遵守國家相關法律法規(guī)，不得侵犯第三方權益。

六、違約責任及限制條款

6.1如甲方未按時提供鋼材或提供不合格鋼材，導致乙方無法按時完成加工承攬項目，甲方應向乙方支付違約金，違約金為加工承攬費用總額的_____%。

6.2如甲方未按時支付加工承攬費用，乙方有權要求丙方履行擔保責任。

6.3如乙方違反本合同約定，造成甲方損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。

六、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，三方可另行協(xié)商解決。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)