居民區(qū)給排水暖施工合同

居民區(qū)給排水暖施工合同合同編號(hào)：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方為進(jìn)行居民區(qū)的給排水暖施工，需要乙方提供相應(yīng)的施工服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條合同范圍1.1本合同包括但不限于居民區(qū)的給排水暖施工設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、保修等階段的全部工作。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求和相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。第二條合同價(jià)格2.1雙方確認(rèn)，本合同的施工總價(jià)款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報(bào)價(jià)應(yīng)包含全部工程所需的材料、設(shè)備、人工、施工機(jī)具、管理、稅費(fèi)等費(fèi)用。2.3乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，不得以任何理由惡意增加合同價(jià)款。第三條合同工期3.1雙方確認(rèn)，本合同的施工期限為____年____月____日至____年____月____日。3.2乙方應(yīng)保證按照約定的工期完成施工，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。4.2工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。第五條付款方式5.1雙方確認(rèn)，本合同的付款方式為____（預(yù)付、進(jìn)度付款、竣工后付款等）。5.2付款的具體數(shù)額、時(shí)間、條件等，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以明確。第六條違約責(zé)任6.1乙方如未按照約定時(shí)間完成施工，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：合同總價(jià)款的____%。6.2乙方如施工質(zhì)量不符合約定，應(yīng)承擔(dān)返工、維修、賠償?shù)蓉?zé)任。6.3甲方如未按照約定時(shí)間支付合同價(jià)款，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：應(yīng)付款項(xiàng)的____%。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗(yàn)收合格且保修期滿之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：____年____月____日日期：____年____月____日一、附件列表：1.居民區(qū)給排水暖施工設(shè)計(jì)圖紙2.施工方案及相關(guān)技術(shù)文件3.材料及設(shè)備采購清單4.施工進(jìn)度計(jì)劃5.工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.保修條款及相關(guān)說明7.付款憑證及合同履行證明二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間完成施工，視為違約。2.乙方施工質(zhì)量不符合約定，視為違約。3.甲方未按照約定時(shí)間支付合同價(jià)款，視為違約。4.甲方未按照約定提供施工條件或所需材料，視為違約。5.雙方其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指居民區(qū)給排水暖施工項(xiàng)目的委托方。2.乙方：指居民區(qū)給排水暖施工項(xiàng)目的承攬方。3.合同價(jià)款：指雙方約定的居民區(qū)給排水暖施工項(xiàng)目的總價(jià)。4.施工期限：指雙方約定的完成居民區(qū)給排水暖施工項(xiàng)目的期限。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。6.保修責(zé)任：指乙方在施工質(zhì)量不符合約定時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的維修、返工、賠償?shù)蓉?zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進(jìn)度延誤：及時(shí)溝通，了解延誤原因。協(xié)商調(diào)整施工計(jì)劃，確保工程按時(shí)完成。根據(jù)延誤天數(shù)，按約定向乙方收取違約金。2.施工質(zhì)量問題：嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)要求乙方整改。嚴(yán)重質(zhì)量問題導(dǎo)致工程不合格的，依據(jù)合同約定處理。3.付款問題：按照約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。甲方逾期付款的，按照約定向乙方支付違約金。乙方逾期完成施工的，按照約定向甲方支付違約金。4.合同爭(zhēng)議：通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于居民區(qū)給排水暖施工項(xiàng)目的委托和承攬。2.適用于乙方提供施工服務(wù)，甲方支付合同價(jià)款的場(chǎng)景