上海市家庭居室裝飾裝修施工合同專業(yè)版2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME上海市家庭居室裝飾裝修施工合同專業(yè)版本合同目錄一覽第一條合同主體1.1甲方（裝修方）名稱及聯(lián)系方式1.2乙方（施工方）名稱及聯(lián)系方式1.3丙方（材料供應商）名稱及聯(lián)系方式第二條工程概況2.1工程地點2.2工程面積2.3工程預算2.4工程設計方案第三條施工內容3.1施工項目列表3.2施工工藝及標準3.3施工周期第四條材料供應4.1材料種類及品牌4.2材料驗收及質量保證4.3材料運輸及存儲第五條質量與驗收5.1工程質量標準5.2驗收程序及時間5.3質量問題的處理第六條工程款項6.1付款方式及進度6.2工程尾款支付條件6.3款項支付憑證第七條工期延誤7.1工期延誤的責任及賠償7.2工期延誤的協(xié)商解決第八條保險及安全8.1施工方保險責任8.2施工方安全措施8.3甲方安全保障義務第九條違約責任9.1各方違約情形及責任9.2違約金的計算及支付第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2訴訟管轄法院第十一條合同的生效、變更與解除11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同解除條件及后果第十二條保密條款12.1保密信息的范圍12.2保密信息的保護期限第十三條不可抗力13.1不可抗力的定義13.2不可抗力的后果及處理第十四條其他條款14.1各方權利義務的附加規(guī)定14.2合同的補充協(xié)議14.3合同的修訂歷史記錄第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1甲方（裝修方）名稱：上海市路號，聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：13X。1.2乙方（施工方）名稱：上海裝飾工程有限公司，聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：13X。1.3丙方（材料供應商）名稱：上海材料有限公司，聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：13X。第二條工程概況2.1工程地點：上海市路號。2.2工程面積：住宅面積為平方米，包括客廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間等。2.3工程預算：總預算為人民幣萬元，包括設計費、施工費、材料費等。2.4工程設計方案：詳見附件一《工程設計方案》。第三條施工內容3.1施工項目列表：詳見附件二《施工項目列表》。3.2施工工藝及標準：按照附件三《施工工藝及標準》進行施工，確保工程質量。3.3施工周期：施工總周期為天，自乙方入場施工之日起計算。第四條材料供應4.1材料種類及品牌：詳見附件四《材料種類及品牌》。4.2材料驗收及質量保證：丙方應按照合同約定提供材料，并保證材料的質量。甲方、乙方應對材料進行驗收，確保材料符合設計要求。4.3材料運輸及存儲：丙方負責將材料運輸至工程現(xiàn)場，并按照乙方要求進行存儲。第五條質量與驗收5.1工程質量標準：詳見附件五《工程質量標準》。5.2驗收程序及時間：工程完成后，乙方應按照附件五《工程質量標準》進行自檢，并向甲方提交驗收申請。甲方應在接到驗收申請后天內組織驗收。5.3質量問題的處理：如驗收過程中發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應立即進行整改，直至符合驗收標準。第六條工程款項6.1付款方式及進度：甲方按照工程進度分階段支付工程款項。具體付款方式及進度詳見附件六《付款方式及進度》。6.2工程尾款支付條件：工程驗收合格后，甲方支付工程尾款。6.3款項支付憑證：甲方支付工程款項時，乙方應提供相應的收款憑證。第八條保險及安全8.1施工方保險責任：乙方應為其員工和施工過程中的財產(chǎn)損失購買相應的保險，并承擔保險費用。8.2施工方安全措施：乙方應制定并執(zhí)行施工現(xiàn)場的安全規(guī)章制度，確保施工過程中的安全。8.3甲方安全保障義務：甲方應對施工現(xiàn)場進行必要的保護，確保施工過程中的安全。第九條違約責任9.1各方違約情形及責任：如有違約行為，應按照附件七《違約情形及責任》承擔相應的責任。9.2違約金的計算及支付：違約金的具體計算方式及支付流程詳見附件七《違約情形及責任》。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：如合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2訴訟管轄法院：合同簽訂地人民法院。第十一條合同的生效、變更與解除11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序：合同變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.3合同解除條件及后果：合同解除應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。合同解除后，乙方向甲方支付的已付款項不予退還，甲方應向乙方支付工程尾款。第十二條保密條款12.1保密信息的范圍：本合同內容及雙方在合同執(zhí)行過程中的商業(yè)秘密。12.2保密信息的保護期限：保密信息自知悉之日起算，保護期限為五年。第十三條不可抗力13.1不可抗力的定義：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。13.2不可抗力的后果及處理：如因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應立即協(xié)商解決，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任。第十四條其他條款14.1各方權利義務的附加規(guī)定：本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2合同的補充協(xié)議：補充協(xié)議應采用書面形式，并由雙方簽字蓋章。14.3合同的修訂歷史記錄：本合同及其補充協(xié)議的修訂歷史記錄應由雙方共同保存。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念和界定1.1第三方介入是指在本合同執(zhí)行過程中，除甲乙方之外的各方，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、政府相關部門等，因合同約定或法律規(guī)定，參與合同執(zhí)行過程的各方。a)中介方協(xié)助甲乙方進行合同洽談、簽訂等事宜；b)監(jiān)理方對施工現(xiàn)場進行監(jiān)督管理，確保工程質量、安全等；c)政府相關部門對工程進行審批、驗收等。第二條第三方責任限額2.1甲乙方應與第三方明確約定其責任限額，以確保甲乙方的權益得到保障。2.2第三方責任限額包括但不限于：a)中介方的責任限額：如因中介方原因導致合同簽訂不成功，中介方應承擔相應的賠償責任；b)監(jiān)理方的責任限額：如因監(jiān)理方原因導致工程質量、安全問題，監(jiān)理方應承擔相應的賠償責任；c)政府相關部門的責任限額：如因政府相關部門原因導致工程審批、驗收不通過，政府相關部門應承擔相應的賠償責任。第三條第三方介入后的合同履行3.1甲乙方應與第三方協(xié)商一致，確保合同的順利履行。3.2甲乙方應按照合同約定履行各自的義務，包括但不限于支付款項、提供場地、配合第三方工作等。3.3第三方應按照合同約定履行各自的義務，并確保工程質量、安全等。第四條第三方介入后的爭議解決4.1如因第三方介入導致合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，甲乙方應與第三方協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.2訴訟管轄法院：合同簽訂地人民法院。第五條第三方介入后的保險及安全5.1甲乙方應要求第三方購買相應的保險，并承擔保險費用。5.2甲乙方應制定并執(zhí)行施工現(xiàn)場的安全規(guī)章制度，確保施工過程中的安全。5.3甲乙方應確保第三方在施工現(xiàn)場的人身和財產(chǎn)安全。第六條第三方介入后的違約責任6.1各方違約情形及責任：如有違約行為，應按照附件七《違約情形及責任》承擔相應的責任。6.2違約金的計算及支付：違約金的具體計算方式及支付流程詳見附件七《違約情形及責任》。第七條第三方介入后的保密條款7.1保密信息的范圍：本合同內容及雙方在合同執(zhí)行過程中的商業(yè)秘密。7.2保密信息的保護期限：保密信息自知悉之日起算，保護期限為五年。第八條第三方介入后的不可抗力8.1不可抗力的定義：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。8.2不可抗力的后果及處理：如因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應立即協(xié)商解決，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任。第九條第三方介入后的其他條款9.1各方權利義務的附加規(guī)定：本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.2合同的補充協(xié)議：補充協(xié)議應采用書面形式，并由雙方簽字蓋章。9.3合同的修訂歷史記錄：本合同及其補充協(xié)議的修訂歷史記錄應由雙方共同保存。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程設計方案》詳細說明：本附件包含整個家庭居室裝飾裝修的詳細設計方案，包括但不限于設計風格、布局、材料選擇、施工工藝等。附件二：《施工項目列表》詳細說明：本附件列明施工過程中涉及到的所有項目，包括項目名稱、工程量、施工工藝等。附件三：《施工工藝及標準》詳細說明：本附件詳細描述施工過程中的各項工藝及標準，以確保工程質量。附件四：《材料種類及品牌》詳細說明：本附件列明施工過程中所需的各種材料種類及其品牌，以確保材料質量。附件五：《工程質量標準》詳細說明：本附件規(guī)定工程驗收時的質量標準，包括但不限于材料驗收、施工工藝驗收等。附件六：《付款方式及進度》詳細說明：本附件詳細描述付款的方式及進度，包括首付款、進度款和尾款的支付時間和方式。附件七：《違約情形及責任》詳細說明：本附件列舉各種違約行為及違約責任，包括但不限于工期延誤、質量問題等。說明二：違約行為及責任認定：1.工期延誤違約責任：如因乙方原因導致工期延誤，乙方應按照合同約定向甲方支付違約金。示例說明：乙方未能在約定的工期內完成施工，按照合同約定，需向甲方支付違約金。2.質量問題違約責任：如工程驗收過程中發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應負責整改，并承擔由此產(chǎn)生的費用。示例說明：工程驗收時發(fā)現(xiàn)墻面平整度不符合合同約定的標準，乙方需重新整改并承擔整改費用。3.材料供應問題違約責任：如丙方未能按照合同約定提供材料，丙方應承擔材料供應不足的責任。示例說明：丙方未能按時提供合同約定的材料，導致施工進度受到影響，丙方需承擔相應的責任。4.安全事故違約責任：如施工過程中發(fā)生安全事故，責任方應承擔相應的賠償責任。示例說明：施工過程中，乙方員工在操作機器時發(fā)生意外，導致甲方財產(chǎn)損失，乙方需承擔賠償責任。5.保密信息泄露違約責任：如任何一方違反保密條款，泄露保密信息，違約方應承擔相應的賠償責任。示例說明：乙方未經(jīng)甲方同意，向第三方泄露合同中的商業(yè)秘密，乙方需承擔賠償責任。全文完。上海市家庭居室裝飾裝修施工合同專業(yè)版2本合同目錄一覽第一條合同主體1.1甲方（業(yè)主）名稱及聯(lián)系方式1.2乙方（施工方）名稱及聯(lián)系方式1.3丙方（材料供應商）名稱及聯(lián)系方式第二條工程概況2.1工程地點2.2工程面積2.3裝修風格及設計要求2.4施工周期第三條工程預算3.1工程總預算3.2材料費用預算3.3人工費用預算3.4稅費預算第四條工程付款4.1付款方式4.2付款周期4.3付款比例4.4付款條件第五條施工要求5.1施工標準5.2施工材料要求5.3施工質量保證5.4施工安全措施第六條材料供應6.1材料采購責任分配6.2材料質量要求6.3材料供應時間及方式6.4材料驗收及退換貨規(guī)定第七條工期延誤7.1工期延誤的責任及處理方式7.2工期延誤的賠償標準第八條質量爭議8.1質量爭議的處理方式8.2質量爭議的鑒定機構8.3質量爭議的賠償標準第九條違約責任9.1甲方違約責任9.2乙方違約責任9.3丙方違約責任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2仲裁機構10.3訴訟管轄法院第十一條合同的生效、變更和解除11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同解除條件及后果第十二條保密條款12.1保密內容12.2保密期限12.3違約泄密的責任第十三條法律適用及爭議解決13.1合同適用的法律法規(guī)13.2爭議解決方式第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項14.2附件：合同相關文件清單第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1甲方（業(yè)主）名稱：上海市區(qū)路號，聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：138001380001.2乙方（施工方）名稱：上海裝飾裝修有限公司，聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：139001390001.3丙方（材料供應商）名稱：上海建材有限公司，聯(lián)系人：，聯(lián)系電話二條工程概況2.1工程地點：上海市區(qū)路號2.2工程面積：住宅面積為120平方米，不包括陽臺、露臺、花園等附屬設施2.3裝修風格及設計要求：現(xiàn)代簡約風格，具體設計方案詳見附件一《設計方案》2.4施工周期：自合同簽訂之日起，工期為60個工作日，如遇不可抗力因素，工期相應順延第三條工程預算3.1工程總預算：人民幣X,X元（大寫：人民幣伍拾捌萬捌仟元整），具體明細詳見附件二《工程預算表》3.2材料費用預算：人民幣X,X元（大寫：人民幣貳拾捌萬捌仟元整），具體明細詳見附件三《材料費用預算表》3.3人工費用預算：人民幣X,X元（大寫：人民幣貳拾捌萬捌仟元整），具體明細詳見附件四《人工費用預算表》3.4稅費預算：人民幣X,X元（大寫：人民幣捌仟元整），具體明細詳見附件五《稅費預算表》第四條工程付款4.1付款方式：銀行轉賬4.2付款周期：按工程進度分階段付款，具體付款周期和比例詳見附件六《付款計劃表》4.3付款比例：工程總預算的50%作為預付款，工程進度達到30%時支付工程進度款的30%，工程驗收合格后支付剩余的20%4.4付款條件：甲方按照合同約定支付預付款，乙方按照設計方案和施工標準進行施工，工程進度達到約定的付款比例時，甲方按照付款計劃支付相應的工程進度款第五條施工要求5.1施工標準：按照附件七《施工標準》進行施工，確保施工質量符合國家標準和行業(yè)規(guī)范5.2施工材料要求：乙方應按照附件八《材料要求》采購施工材料，保證材料的質量和環(huán)保標準符合國家法規(guī)和行業(yè)標準5.3施工質量保證：乙方對施工質量承擔責任，自工程驗收合格之日起，質保期限為兩年，期間如有質量問題，乙方負責免費維修或更換5.4施工安全措施：乙方應嚴格按照國家安全生產(chǎn)法規(guī)和行業(yè)標準進行施工，確保施工現(xiàn)場的安全，防止安全事故的發(fā)生第六條材料供應6.1材料采購責任分配：乙方負責材料的采購工作，丙方負責提供材料并確保材料的質量6.2材料質量要求：詳見附件八《材料要求》6.3材料供應時間及方式：丙方應按照乙方的要求，按時供應材料，并確保材料的數(shù)量和質量6.4材料驗收及退換貨規(guī)定：乙方對供應的材料進行驗收，如發(fā)現(xiàn)不符合合同約定的質量要求，有權要求丙方退換貨，具體規(guī)定詳見附件九《材料驗收及退換貨規(guī)定》第八條工期延誤8.1工期延誤的責任及處理方式：如因乙方原因導致工期延誤，乙方應按照合同約定的違約責任進行賠償；如因甲方原因導致工期延誤，甲方應按照合同約定的違約責任進行賠償8.2工期延誤的賠償標準：工期延誤一天，乙方應支付給甲方合同總金額的0.5%作為違約金，甲方應支付給乙方工人工資的100%作為賠償金第九條質量爭議9.1質量爭議的處理方式：如甲方對乙方的施工質量有異議，應在驗收合格之日起七個工作日內向乙方提出，并提供相關證據(jù)9.2質量爭議的鑒定機構：如甲方對乙方的施工質量有異議，雙方可共同選擇有資質的第三方鑒定機構進行鑒定9.3質量爭議的賠償標準：如鑒定結果顯示乙方的施工質量存在問題，乙方應按照鑒定結果進行賠償，賠償金額包括但不限于鑒定費用、維修費用、損失費用等第十條違約責任10.1甲方違約責任：甲方未按照合同約定支付預付款、工程進度款或質保金，應按照逾期付款金額的每日0.5%支付違約金10.2乙方違約責任：乙方未按照設計方案和施工標準進行施工，應按照工程總金額的10%支付違約金10.3丙方違約責任：丙方未按照合同約定供應材料，應按照材料金額的10%支付違約金第十一條合同的生效、變更和解除11.1合同生效條件：自雙方簽字蓋章之日起生效11.2合同變更程序：合同變更應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議11.3合同解除條件及后果：如一方違約導致合同解除，違約方應承擔相應的違約責任，并支付給對方因合同解除而產(chǎn)生的損失第十二條保密條款12.1保密內容：雙方在合同執(zhí)行過程中獲得的商業(yè)秘密、技術秘密、客戶信息等12.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同解除或終止之日起兩年12.3違約泄密的責任：如一方違反保密條款，泄露對方的保密信息，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失第十三條法律適用及爭議解決13.1合同適用的法律法規(guī)：中華人民共和國法律13.2爭議解決方式：如發(fā)生合同爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項：本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力14.2附件：合同相關文件清單，包括但不限于設計方案、施工標準、材料要求、付款計劃、材料驗收及退換貨規(guī)定等第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入15.1第三方概念：本合同中所稱的第三方，是指除甲方、乙方、丙方以外的自然人、法人和其他組織，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、鑒定機構、保險公司等。15.2第三方介入條件：在合同執(zhí)行過程中，如甲乙雙方認為有必要引入第三方進行協(xié)調、監(jiān)督、鑒定或評估等，可協(xié)商一致并簽訂書面補充協(xié)議，明確第三方的職責和權利。第十六條第三方職責16.1第三方職責界定：第三方介入后，應嚴格按照甲乙雙方的約定和合同條款，履行協(xié)調、監(jiān)督、鑒定或評估等職責。16.2第三方權利限制：第三方在介入過程中，僅享有約定的權利，不得超越其職責范圍，不得損害甲乙雙方的合法權益。第十七條第三方責任17.1第三方責任界定：第三方應對其在介入過程中的行為承擔法律責任，如因第三方原因導致合同執(zhí)行受到影響，應承擔相應的違約責任。17.2第三方責任限額：甲乙雙方應與第三方約定責任限額，并在補充協(xié)議中明確。如未明確，第三方責任限額為其介入費用的一倍。第十八條第三方與甲乙方的關系18.1第三方與甲方關系：第三方介入后，應視為甲乙雙方的共同協(xié)調人，負責協(xié)調甲乙雙方的關系，維護合同的履行。18.2第三方與乙方關系：第三方介入后，應對乙方的施工過程進行監(jiān)督，確保施工質量、安全等符合合同要求。18.3第三方與丙方關系：第三方介入后，應對丙方的材料供應進行監(jiān)督，確保材料質量、供應時間等符合合同要求。第十九條第三方介入后的合同變更19.1第三方介入導致合同變更：如第三方介入后，認為有必要變更合同條款，應由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。19.2第三方介入導致合同解除：如第三方介入后，認為合同應解除，應由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第二十條第三方介入后的爭議解決20.1第三方介入后的爭議解決方式：如發(fā)生合同爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。20.2第三方介入后的爭議解決時限：甲乙雙方應在第三方介入后的十個工作日內，向第三方提出爭議解決請求。第二十一條第三方介入后的違約責任21.1第三方違約責任：第三方未按照約定履行協(xié)調、監(jiān)督、鑒定或評估等職責，應承擔相應的違約責任。21.2甲乙雙方違約責任：甲乙雙方未按照約定支付第三方費用或未履行與第三方相關的約定，應承擔相應的違約責任。第二十二條附件22.1第三方介入?yún)f(xié)議：甲乙雙方與第三方簽訂的介入?yún)f(xié)議，作為本合同的附件。22.2第三方責任限額約定：甲乙雙方與第三方簽訂的責任限額約定，作為本合同的附件。第二十三條合同的生效、變更和解除23.1合同生效條件：自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。23.2合同變更程序：合同變更應由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。23.3合同解除條件及后果：如甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議，合同即行解除。解除協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《設計方案》詳細要求和說明：設計方案應包括整體家居設計、平面布局、立面設計、水電布局、材料選擇等內容，需經(jīng)甲方確認后方可作為施工依據(jù)。附件二：《工程預算表》詳細要求和說明：工程預算表應詳細列出各項工程費用，包括材料費、人工費、稅費等，需經(jīng)甲方確認后方可作為付款依據(jù)。附件三：《材料費用預算表》詳細要求和說明：材料費用預算表應詳細列出材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價等信息，需經(jīng)甲方確認后方可作為付款依據(jù)。附件四：《人工費用預算表》詳細要求和說明：人工費用預算表應詳細列出工程項目、工程量、人工單價、總價等信息，需經(jīng)甲方確認后方可作為付款依據(jù)。附件五：《稅費預算表》詳細要求和說明：稅費預算表應詳細列出應繳納的稅費項目及金額，需經(jīng)甲方確認后方可作為付款依據(jù)。附件六：《付款計劃表》詳細要求和說明：付款計劃表應詳細列出付款時間、付款比例、付款金額等信息，需經(jīng)甲方確認后方可作為付款依據(jù)。附件七：《施工標準》詳細要求和說明：施工標準應包括施工質量、安全、衛(wèi)生等方面的要求，需經(jīng)甲方確認后方可作為施工依據(jù)。附件八：《材料要求》詳細要求和說明：材料要求應包括材料的質量、環(huán)保、品牌等方面的要求，需經(jīng)甲方確認后方