承攬組裝商場外立面裝修工程合同-合同范本

合同編號：__________承攬組裝商場外立面裝修工程合同甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，就甲方承攬組裝商場外立面裝修工程事宜，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：__________商場外立面裝修工程1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：乙方負責(zé)商場外立面的裝修設(shè)計、材料采購、組裝施工、驗收及保修等工作。具體內(nèi)容詳見附件一《工程內(nèi)容明細》。1.4工程規(guī)模：根據(jù)甲方提供的商場外立面裝修設(shè)計方案，工程規(guī)模為_______平方米。第二條合同價格2.1本工程合同總價為人民幣_______元（大寫：____________________元整），乙方承諾按照本合同約定的工程內(nèi)容和質(zhì)量要求完成施工。2.2合同價款支付方式：（1）本合同簽訂后_______日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的_______%作為預(yù)付款；（2）工程進度達到_______%時，甲方支付乙方合同總價款的_______%作為進度款；（3）工程驗收合格并辦理移交手續(xù)后，甲方支付乙方合同總價款的剩余_______%。第三條工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的商場外立面裝修設(shè)計方案進行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。3.2工程驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.3工程保修期為_______年，自工程驗收合格之日起計算。在保修期內(nèi)，乙方負責(zé)解決工程質(zhì)量問題，包括但不限于材料質(zhì)量、施工質(zhì)量等問題。第四條工期4.1乙方應(yīng)按照甲方要求，確保工程在_______內(nèi)完成。4.2乙方如因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條乙方的義務(wù)5.1乙方應(yīng)按照合同約定的工程內(nèi)容和質(zhì)量要求進行施工，確保工程順利進行。5.2乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定進行施工，確保施工現(xiàn)場的安全。5.3乙方應(yīng)做好環(huán)境保護工作，嚴(yán)格按照國家環(huán)保法規(guī)和甲方要求進行施工，確保施工過程中的環(huán)保指標(biāo)符合要求。第六條甲方的義務(wù)6.1甲方應(yīng)按照合同約定支付合同價款，配合乙方完成工程。6.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理工程所需的各類手續(xù)，包括但不限于規(guī)劃、施工、驗收等手續(xù)。6.3甲方應(yīng)提供施工場地、設(shè)備、材料等必要的施工條件，確保工程順利進行。第七條違約責(zé)任7.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為合同總價款的_______%。7.2甲方未按照合同約定支付合同價款，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項的_______%。7.3乙方未按照約定質(zhì)量要求完成工程，甲方有權(quán)要求乙方拆除不合格工程，重新施工，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。7.4甲方未按照約定提供施工條件，導(dǎo)致工程延期，乙方有權(quán)要求甲方支付延期違約金，違約金為合同總價款的_______%。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格并辦理移交手續(xù)之日終止。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日注意事項及解決辦法：1.注意事項：（1）甲乙雙方在簽訂合同時，應(yīng)確保雙方主體資格合法，具備相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力。（2）合同內(nèi)容應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求，確保工程質(zhì)量和安全。（3）甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保工程順利進行。（4）甲乙雙方應(yīng)遵守合同保密條款，不得泄露合同內(nèi)容和甲方的商業(yè)秘密。（5）在合同履行過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)及時溝通協(xié)商，避免影響工程進度和質(zhì)量。2.解決辦法：（1）雙方發(fā)生爭議時，進行友好協(xié)商，尋求和解。（2）如協(xié)商不成，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，通過司法程序解決爭議。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.民事權(quán)利能力：指民事主體依法享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的能力。2.民事行為能力：指民事主體以自己的行為取得權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)的能力。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的，因違約行為所造成的損失賠償金。4.滯納金：指債務(wù)人逾期不履行債務(wù)時，按照約定或者依照法律規(guī)定支付給債權(quán)人一定的金錢。5.延期違約金：指因違約方延期履行合同，按照約定向守約方支付的違約金。6.司法程序：指通過法院審判程序解決糾紛的方式，包括起訴、答辯、審理、判決等環(huán)節(jié)。特殊應(yīng)用場合：1.商場開業(yè)慶典：在商場開業(yè)前需要完成外立面裝修工程，確保商場外觀美觀、吸引顧客。2.商場節(jié)假日促銷活動：在節(jié)假日期間，商場可能需要進行特殊的裝修布置，以吸引更多顧客。3.商場店慶活動：店慶期間，商場可能需要進行特殊的裝修布置，以慶?；顒硬⑽櫩?。4.商場改造升級：商場可能需要對現(xiàn)有外立面進行改造升級，以提升商場形象和品質(zhì)。補充條款：1.商場開業(yè)慶典：乙方應(yīng)在合同約定的工期基礎(chǔ)上，提前完成外立面裝修工程，以確保商場開業(yè)前能順利進行。2.商場節(jié)假日促銷活動：乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的具體需求，進行特殊的裝修布置，并確保裝修材料和施工質(zhì)量符合要求。3.商場店慶活動：乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的具體需求，進行特殊的裝修布置，并確保裝修材料和施工質(zhì)量符合要求。4.商場改造升級：乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的改造方案，進