2024年度水利工程拆除合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度水利工程拆除合同本合同目錄一覽第一條：合同主體1.1：甲方名稱與地址1.2：乙方名稱與地址第二條：工程概述2.1：工程名稱2.2：工程地點2.3：工程規(guī)模2.4：工程預期完成時間第三條：拆除范圍與內(nèi)容3.1：拆除建筑物及設施清單3.2：拆除方法與標準3.3：拆除過程中的環(huán)境保護與安全措施第四條：合同價格與支付方式4.1：合同總價4.2：支付分期及時間4.3：支付條件與方式第五條：工期延誤5.1：工期延誤的定義5.2：工期延誤的處理5.3：工期延誤的費用承擔第六條：違約責任6.1：甲方違約責任6.2：乙方違約責任第七條：爭議解決7.1：爭議解決方式7.2：爭議解決地點與適用法律第八條：合同的變更與解除8.1：合同變更的條件8.2：合同解除的條件第九條：保密條款9.1：保密信息的定義9.2：保密信息的披露與保護第十條：不可抗力10.1：不可抗力的定義10.2：不可抗力的處理第十一條：合同的生效、終止與失效11.1：合同生效條件11.2：合同終止條件11.3：合同失效條件第十二條：其他條款12.1：稅費承擔12.2：合同的翻譯與解釋12.3：合同的副本第十三條：附件13.1：拆除建筑物及設施清單13.2：支付分期計劃表第十四條：簽字蓋章頁14.1：甲方簽字蓋章14.2：乙方簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條：合同主體1.1：甲方名稱與地址甲方全稱為：省水利工程有限公司甲方地址為：市區(qū)路號1.2：乙方名稱與地址乙方全稱為：市拆除工程有限公司乙方地址為：市區(qū)路號第二條：工程概述2.1：工程名稱工程名稱為：2024年度河流域水利設施拆除工程2.2：工程地點工程地點為：省市區(qū)河流域2.3：工程規(guī)模工程規(guī)模包括但不限于：拆除老舊水閘一座、拆除灌溉渠道兩條、拆除水位觀測站一座2.4：工程預期完成時間工程預期完成時間為：自合同簽訂之日起，共計60個日歷日內(nèi)完成全部拆除工作第三條：拆除范圍與內(nèi)容3.1：拆除建筑物及設施清單拆除清單詳細列明如下：1）水閘一座，包括主體結構、供電系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等2）灌溉渠道兩條，包括渠道本體、附屬設施等3）水位觀測站一座，包括觀測設備、通訊設備等3.2：拆除方法與標準乙方應按照行業(yè)標準及甲方要求，采用合適的拆除方法，確保拆除過程中的安全和環(huán)保。具體方法如下：1）對老舊水閘進行結構安全性評估，制定詳細的拆除方案2）對灌溉渠道進行挖掘、清理，妥善處理拆除產(chǎn)生的廢棄物3）對水位觀測站進行設備拆卸，確保數(shù)據(jù)傳輸正常3.3：拆除過程中的環(huán)境保護與安全措施乙方在拆除過程中應遵守相關環(huán)保法規(guī)，做好污染防治和生態(tài)保護工作。同時，應制定完善的安全措施，確保施工過程中的人員安全與設備安全。具體措施如下：1）拆除現(xiàn)場設置圍擋，提醒過往行人和車輛注意安全2）對拆除產(chǎn)生的廢棄物進行分類處理，不得隨意堆放或排放3）配備專業(yè)的安全員，對施工現(xiàn)場進行定期安全檢查第四條：合同價格與支付方式4.1：合同總價合同總價為人民幣萬元整（大寫：人民幣玖拾玖萬捌仟元整），乙方在簽訂合同時向甲方支付預付款萬元整。4.2：支付分期及時間甲方應在合同簽訂后的7個工作日內(nèi)向乙方支付預付款。剩余款項在工程驗收合格后支付。4.3：支付條件與方式支付條件：乙方按照合同約定的拆除范圍與內(nèi)容完成拆除工作，且工程驗收合格。支付方式：銀行轉賬第五條：工期延誤5.1：工期延誤的定義工期延誤指由于乙方原因導致工程未能在約定時間內(nèi)完成。5.2：工期延誤的處理如乙方原因導致工期延誤，乙方應向甲方支付違約金，違約金為合同總價的1%。5.3：工期延誤的費用承擔由于不可抗力等不可預見因素導致工期延誤的，雙方協(xié)商解決。其他原因導致工期延誤的，乙方承擔相應費用。第六條：違約責任6.1：甲方違約責任甲方如未按約定支付預付款或剩余款項，應向乙方支付違約金，違約金為應付款項的1%。6.2：乙方違約責任乙方如未按約定完成拆除工作或工程驗收不合格，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價的1%。第七條：爭議解決7.1：爭議解決方式雙方如在履行合同過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2：爭議解決地點與適用法律爭議解決地點為合同簽訂地，適用法律為中華人民共和國法律。第八條：合同的變更與解除8.1：合同變更的條件合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。8.2：合同解除的條件合同解除條件如下：1）雙方協(xié)商一致解除合同2）一方嚴重違反合同條款，對方有權解除合同3）因不可抗力導致合同無法履行，雙方協(xié)商解除合同第九條：保密條款9.1：保密信息的定義保密信息指合同履行過程中雙方交換的商務信息、技術信息以及其他雙方約定的信息。9.2：保密信息的披露與保護雙方應對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。如保密信息因依法公開或履行合同而披露，不受本條款限制。第十條：不可抗力10.1：不可抗力的定義不可抗力指不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。10.2：不可抗力的處理如不可抗力導致合同無法履行或履行困難，雙方應立即協(xié)商解決。如不可抗力持續(xù)發(fā)生，雙方可協(xié)商延長合同履行期限。第十一條：合同的生效、終止與失效11.1：合同生效條件合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2：合同終止條件合同終止條件如下：1）合同履行完畢2）雙方協(xié)商一致終止合同3）因不可抗力導致合同無法履行，雙方協(xié)商終止合同11.3：合同失效條件合同失效條件如下：1）合同期限屆滿2）雙方未履行合同義務3）合同被法院判決無效第十二條：其他條款12.1：稅費承擔雙方應按照國家相關法律法規(guī)承擔合同履行過程中的稅費。12.2：合同的翻譯與解釋合同正本以中文書寫，如有翻譯版本，以中文版本為準。12.3：合同的副本雙方均持有合同正本，合同副本具有同等法律效力。第十三條：附件13.1：拆除建筑物及設施清單清單詳細列明拆除的建筑物、設施名稱、數(shù)量等信息。13.2：支付分期計劃表表格列明各分期支付的時間、金額等信息。第十四條：簽字蓋章頁14.1：甲方簽字蓋章甲方授權代表簽字：______________甲方蓋章：______________14.2：乙方簽字蓋章乙方授權代表簽字：______________乙方蓋章：______________日期：2024年月日第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方定義與范圍1.1：第三方定義第三方指非合同當事人，但參與合同履行過程的自然人、法人或其他組織。1.2：第三方范圍第三方包括但不限于：中介機構、咨詢顧問、檢驗檢測機構、施工分包商等。第二條：第三方介入的條件與方式2.1：第三方介入條件第三方介入需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂書面補充協(xié)議。2.2：第三方介入方式第三方介入方式如下：1）甲乙雙方邀請第三方提供專業(yè)服務2）甲乙雙方與第三方簽訂分包合同第三條：第三方責任3.1：第三方責任界定第三方應按照甲乙雙方的要求和合同約定，提供專業(yè)服務或完成分包合同約定的工作。3.2：第三方責任限額第三方對合同履行過程中產(chǎn)生的損失承擔有限責任，責任限額在其合同金額范圍內(nèi)。第四條：第三方與其他方的關系4.1：第三方與甲方關系第三方應服從甲方的管理和監(jiān)督，按照甲方的要求完成工作。4.2：第三方與乙方關系第三方應按照乙方的要求和技術標準，完成分包合同約定的工作。第五條：第三方違約處理5.1：第三方違約行為第三方如未按照合同約定完成工作，構成違約。5.2：第三方違約處理甲方和乙方均有權就第三方的違約行為向第三方主張違約責任。第六條：第三方權益保護6.1：第三方權益保障甲乙雙方應保障第三方的合法權益，不得無故拖欠款項或擅自變更合同約定。6.2：第三方權益受損的處理如甲乙雙方損害第三方的合法權益，第三方有權要求甲乙雙方承擔相應的法律責任。第七條：第三方保險7.1：第三方保險責任第三方應根據(jù)甲乙雙方的要求，購買相應的保險，如工程保險、人身安全保險等。7.2：第三方保險憑證第三方應向甲乙雙方提供保險憑證，證明保險已按約定購買。第八條：第三方退出8.1：第三方退出條件第三方如因故不能繼續(xù)履行合同，可以退出合同。8.2：第三方退出程序第三方退出合同需提前通知甲乙雙方，并辦理相關手續(xù)。第九條：第三方替代9.1：第三方替代條件第三方如未能按照合同約定履行義務，甲乙雙方可以協(xié)商替代第三方。9.2：第三方替代程序甲乙雙方協(xié)商一致后，可以與替代第三方簽訂補充協(xié)議，明確替代第三方的權利義務。第十條：第三方介入的合同變更10.1：第三方介入導致的合同變更如第三方介入導致合同內(nèi)容發(fā)生變化，甲乙雙方應簽訂書面變更協(xié)議。10.2：第三方介入的合同變更程序甲乙雙方與第三方協(xié)商一致后，可以簽訂書面變更協(xié)議。第十一條：第三方介入的合同解除11.1：第三方介入導致的合同解除如第三方介入導致合同無法履行，甲乙雙方可以協(xié)商解除合同。11.2：第三方介入的合同解除程序甲乙雙方協(xié)商一致后，可以簽訂書面解除協(xié)議。第十二條：第三方介入的違約金12.1：第三方違約金計算第三方如違反合同約定，應向甲乙雙方支付違約金，違約金計算方式如下：1）按照合同金額的一定比例計算2）按照違約造成的損失金額計算12.2：第三方違約金支付第三方應在違約行為發(fā)生后的一定時間內(nèi)支付違約金。第十三條：爭議解決13.1：第三方爭議解決如第三方與甲乙雙方發(fā)生爭議，可以通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.2：第三方爭議與甲方乙方的關系第三方爭議不影響甲乙雙方其他合同條款的履行。第十四條：附件14.1：第三方名單附件列明第三方名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息。14.2：第三方合同文件附件包括第三方與甲乙雙方簽訂的合同文件。第十五條：簽字蓋章頁15.1：甲方簽字蓋章甲方授權代表簽字：______________甲方蓋章：______________15.2：乙方簽字蓋章乙方授權代表簽字：______________乙方蓋章：______________15.3：第三方簽字蓋章第三方授權代表簽字：______________第三方蓋章：______________日期：2024年月日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：拆除建筑物及設施清單詳細列明拆除的建筑物、設施名稱、數(shù)量等信息。附件2：支付分期計劃表表格列明各分期支付的時間、金額等信息。附件3：拆除方法與標準詳細描述拆除方法、技術標準和安全要求等。附件4：環(huán)境保護與安全措施方案列出拆除過程中應遵守的環(huán)保法規(guī)、污染防治措施和安全措施等。附件5：第三方名單附件列明第三方名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息。附件6：第三方合同文件附件包括第三方與甲乙雙方簽訂的合同文件。附件7：保險憑證第三方購買的保險憑證，證明保險已按約定購買。附件8：第三方違約金計算方式詳細描述第三方違約金的計算方式。說明二：違約行為及責任認定：1）第三方未按照合同約定完成工作，構成違約。2）第三方提供的服務質量不符合合同約定，構成違約。3）第三方未按照約定的時間完成工作，構成違約。4）第三方在合同履行過程中，未遵守相關法律法規(guī)和環(huán)保要求，構成違約。違約責任認定標準：1）第