2024年度墻改梁工程合同工期延誤協議2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度墻改梁工程合同工期延誤協議1本合同目錄一覽1.合同主體及工程概況1.1甲方名稱及聯系方式1.2乙方名稱及聯系方式1.3工程地點1.4工程名稱1.5工程規(guī)模及結構類型1.6工程預算及合同金額2.工期延誤條款2.1工期延誤定義2.2工期延誤責任劃分2.3工期延誤的處理方式2.4工期延誤的賠償標準3.工期延誤的協商與調解3.1工期延誤協商程序3.2工期延誤調解方式3.3工期延誤調解結果的執(zhí)行4.工期延誤的違約責任4.1甲方違約責任4.2乙方違約責任4.3工期延誤違約金的計算方式5.工期延誤對工程質量的影響5.1工期延誤對工程質量的評估5.2工期延誤導致的質量問題處理6.工期延誤對工程安全的影響6.1工期延誤對工程安全的影響評估6.2工期延誤導致的安全問題處理7.工期延誤對工程材料的影響7.1工期延誤對工程材料的影響評估7.2工期延誤導致的材料問題處理8.工期延誤對工程造價的影響8.1工期延誤對工程造價的影響評估8.2工期延誤導致的造價問題處理9.工期延誤期間的工程管理9.1甲方工程管理職責9.2乙方工程管理職責10.工期延誤期間的工程保險10.1工程保險的種類10.2工期延誤期間的保險責任11.工期延誤期間的合同變更11.1合同變更的條件11.2合同變更的程序12.工期延誤期間的合同解除12.1合同解除的條件12.2合同解除的程序13.工期延誤期間的爭議解決13.1爭議解決的方式13.2爭議解決的時效14.工期延誤期間的法律法規(guī)適用14.1適用法律法規(guī)14.2法律法規(guī)變更對合同的影響第一部分：合同如下：1.合同主體及工程概況1.1甲方名稱：×××公司1.2乙方名稱：×××建筑有限公司1.3工程地點：×××市×××區(qū)×××街道1.4工程名稱：墻改梁工程1.5工程規(guī)模：根據工程設計圖紙，本工程共計改造梁柱若干，包括但不限于主梁、次梁及支撐體系。1.6工程預算：人民幣萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整）。2.工期延誤條款2.1工期延誤定義：因不可抗力因素或乙方施工原因導致工程進度滯后于合同約定的工期。2.2工期延誤責任劃分：2.2.1不可抗力因素導致的工期延誤，雙方互不承擔責任。2.2.2因乙方施工原因導致的工期延誤，乙方應承擔相應的責任。2.3工期延誤的處理方式：2.3.1甲方要求乙方在約定工期內完成工程，乙方應采取措施確保工程進度。2.3.2乙方如無法在約定工期內完成工程，應提前向甲方提出延期申請，經甲方同意后，按雙方協商確定的延期時間完成工程。2.4工期延誤的賠償標準：2.4.1因不可抗力因素導致的工期延誤，雙方互不賠償。2.4.2因乙方施工原因導致的工期延誤，乙方應按合同總金額的0.5%向甲方支付違約金，且違約金最高不超過合同總金額的10%。3.工期延誤的協商與調解3.1工期延誤協商程序：乙方在發(fā)生工期延誤時，應立即與甲方進行溝通協商，共同商討解決辦法。3.2工期延誤調解方式：雙方可采用友好協商、調解或仲裁的方式解決工期延誤糾紛。3.3工期延誤調解結果的執(zhí)行：雙方應按照調解結果執(zhí)行，如調解未達成一致，可依法向合同約定的仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。4.工期延誤的違約責任4.1甲方違約責任：如甲方違反合同約定，導致乙方無法按期完成工程，甲方應承擔乙方因工期延誤產生的直接經濟損失。4.2乙方違約責任：如乙方違反合同約定，導致工期延誤，乙方應按照2.4條款的約定向甲方支付違約金。4.3工期延誤違約金的計算方式：違約金計算從工程延期之日起至實際完成工程之日止，按日計算，具體計算方式如下：違約金=合同總金額×日違約金比例。5.工期延誤對工程質量的影響5.1工期延誤對工程質量的評估：乙方應確保工程質量不受工期延誤影響，如因工期延誤導致工程質量問題，乙方應負責修復并承擔相應費用。5.2工期延誤導致的質量問題處理：乙方應在發(fā)現工程質量問題后立即采取措施予以修復，并承擔修復費用。如甲方發(fā)現工程質量問題，有權要求乙方在規(guī)定時間內進行修復，乙方應予以配合。6.工期延誤對工程安全的影響6.1工期延誤對工程安全的影響評估：乙方應定期對工程安全進行檢查，確保工程安全不受工期延誤影響。6.2工期延誤導致的安全問題處理：如因工期延誤導致工程安全問題，乙方應立即采取措施予以解決，并承擔相應費用。如甲方發(fā)現工程安全問題，有權要求乙方在規(guī)定時間內進行解決，乙方應予以配合。8.工期延誤期間的工程管理8.1甲方工程管理職責：甲方應負責對乙方施工過程進行監(jiān)督和管理，確保工程質量、安全、進度等方面的要求得以滿足。8.2乙方工程管理職責：乙方應嚴格按照施工方案和合同約定進行施工，確保工程質量、安全、進度等方面的要求得以滿足。9.工期延誤期間的工程保險9.1工程保險的種類：包括但不限于建筑工程一切險、第三方責任險等。9.2工期延誤期間的保險責任：乙方應負責辦理并維持工程保險，確保工程在工期延誤期間的安全，如因乙方原因導致工程損失，乙方應承擔相應責任。10.工期延誤期間的合同變更10.1合同變更的條件：如因不可抗力因素或雙方協商一致，需要對合同內容進行變更，可簽訂補充協議。10.2合同變更的程序：雙方應就變更內容達成一致，簽訂補充協議，并報相關主管部門備案。11.工期延誤期間的合同解除11.1合同解除的條件：如因不可抗力因素導致工程無法繼續(xù)進行，雙方可協商解除合同。11.2合同解除的程序：雙方應簽訂合同解除協議，并報相關主管部門備案。12.工期延誤期間的爭議解決12.1爭議解決的方式：包括但不限于友好協商、調解、仲裁或訴訟等。12.2爭議解決的時效：雙方應在爭議發(fā)生之日起30日內解決，如未能解決，可依法向合同約定的仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。13.工期延誤期間的法律法規(guī)適用13.1適用法律法規(guī)：本合同的簽訂、履行、變更、解除及爭議解決等均適用中華人民共和國相關法律法規(guī)。13.2法律法規(guī)變更對合同的影響：如法律法規(guī)變更對合同產生影響，雙方應協商一致，根據變更后的法律法規(guī)進行相應調整。14.工期延誤期間的合同效力14.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格并交付甲方之日起失效。14.2本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義及范圍15.1第三方：本合同中所指的第三方包括但不限于：中介機構、檢測機構、監(jiān)理機構、政府部門、金融機構等，除甲乙方之外的參與或關聯方。15.2第三方介入的范圍：第三方介入包括但不限于工程質量檢測、進度監(jiān)督、價款結算、爭議調解等環(huán)節(jié)。16.第三方介入的程序及責任16.1第三方介入的程序：甲乙方應在第三方介入環(huán)節(jié)提前通知對方，并共同選定或委托具有相應資質的第三方機構進行介入。16.2第三方介入的責任：第三方應按照合同約定及國家相關法律法規(guī)的要求，客觀、公正地履行介入職責，并對介入結果承擔責任。17.第三方介入的費用及支付17.1第三方介入費用：第三方介入所需的費用由甲乙方按照約定分擔。17.2第三方介入費用的支付：甲乙方應在第三方出具介入結果后，按照合同約定及時支付相關費用。18.第三方介入對合同的影響18.1第三方介入結果對合同的約束力：第三方介入結果對甲乙方具有同等約束力，甲乙方應按照第三方介入結果履行合同義務。18.2第三方介入對合同變更的影響：如第三方介入結果導致合同內容變更，甲乙方應簽訂補充協議，并報相關主管部門備案。19.第三方介入的爭議解決19.1第三方介入產生的爭議：如甲乙方對第三方介入結果有異議，應通過友好協商解決；協商不成的，可依法向合同約定的仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。19.2第三方介入爭議的時效：甲乙方應在知道或應當知道爭議發(fā)生之日起30日內提出異議，逾期視為認可第三方介入結果。20.第三方介入的法律法規(guī)適用20.1適用法律法規(guī)：第三方介入應適用中華人民共和國相關法律法規(guī)。20.2法律法規(guī)變更對第三方介入的影響：如法律法規(guī)變更對第三方介入產生影響，甲乙方應按照變更后的法律法規(guī)進行相應調整。21.第三方介入的合同效力21.1第三方介入協議：甲乙方與第三方簽訂的介入協議，應作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。21.2第三方介入協議的補充：如本合同未涉及第三方介入的條款，甲乙方可簽訂補充協議，作為本合同的組成部分。22.第三方介入的責任限額22.1第三方責任限額：第三方對甲乙方的責任限額應在其介入協議中明確，包括但不限于賠償限額、責任范圍等。22.2第三方責任限額的約定：甲乙方應在合同中明確第三方責任限額，以保障雙方權益。23.第三方介入的保密義務23.1第三方介入保密義務：第三方應對甲乙方提供的工程相關信息保密，未經甲乙方同意，不得向第三方披露。23.2第三方介入保密義務的例外：法律法規(guī)規(guī)定或法院判決要求披露的除外。24.第三方介入的退出機制24.1第三方退出機制：如第三方未能按照合同約定履行介入職責，甲乙方均有權要求第三方退出。24.2第三方退出后的處理：第三方退出后，甲乙方應重新協商確定新的第三方介入方案，并報相關主管部門備案。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計圖紙附件二：工程預算明細表附件三：工期延誤協商記錄附件四：第三方介入協議附件五：工程保險單據附件六：工程進度報告附件七：工程質量檢測報告附件八：爭議調解書附件九：合同變更協議附件十：合同解除協議附件十一：工程驗收證書附件十二：工程交付證書附件十三：工程保修條款附件十四：工程安全事故應急預案附件的詳細要求和說明：附件一：工程設計圖紙詳細要求：應包括工程的整體設計方案、結構圖紙、細部構造圖、材料規(guī)格書等，需符合國家相關設計規(guī)范。附件二：工程預算明細表詳細要求：應詳細列明工程項目的各項費用，包括材料費、人工費、機械使用費等。附件三：工期延誤協商記錄詳細要求：記錄雙方就工期延誤的協商過程，包括協商時間、地點、參與人員及協商結果。附件四：第三方介入協議詳細要求：明確第三方介入的范圍、職責、費用及支付方式等，需雙方簽字確認。附件五：工程保險單據詳細要求：包括工程一切險、第三方責任險等保險單據，證明保險的有效性。附件六：工程進度報告詳細要求：定期提交的工程進度報告，應包括工程完成情況、進度計劃、存在的問題及解決措施等。附件七：工程質量檢測報告詳細要求：工程質量檢測報告應由具有資質的第三方機構出具，包括材料檢測、結構檢測等內容。附件八：爭議調解書詳細要求：爭議調解書應由具有調解資質的第三方機構出具，明確調解結果及雙方責任。附件九：合同變更協議詳細要求：合同變更協議應明確變更的內容、范圍、責任及影響，需雙方簽字確認。附件十：合同解除協議詳細要求：合同解除協議應明確解除的原因、條件、責任及后續(xù)處理，需雙方簽字確認。附件十一：工程驗收證書詳細要求：工程驗收證書應由相關主管部門出具，證明工程符合驗收標準。附件十二：工程交付證書詳細要求：工程交付證書應由雙方簽字確認，證明工程已按約定完成交付。附件十三：工程保修條款詳細要求：明確工程保修的范圍、期限、責任及處理方式。附件十四：工程安全事故應急預案詳細要求：包括工程安全事故應急預案及應急處理流程，確保工程安全。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方違反合同約定，導致乙方無法按期完成工程。2.乙方違反合同約定，導致工期延誤。3.第三方未按合同約定履行介入職責。4.甲方未按約定支付工程款項。5.乙方未按約定提供施工材料或設備。6.甲方未按約定提供施工場地或施工條件。7.雙方未按約定協商解決爭議。違約責任認定標準：1.甲方違約導致乙方無法按期完成工程，甲方應承擔乙方因工期延誤產生的直接經濟損失。2.乙方違約導致工期延誤，乙方應按照合同總金額的0.5%向甲方支付違約金，且違約金最高不超過合同總金額的10%。3.第三方未按合同約定履行介入職責，第三方應承擔因其失職導致的損失。4.甲方未按約定支付工程款項，甲方應支付逾期付款的利息，并承擔乙方因停工產生的損失。5.乙方未按約定提供施工材料或設備，乙方應承擔由此導致的工程進度延誤責任。6.甲方未按約定提供施工場地或施工條件，甲方應承擔由此導致的工程進度延誤責任。7.雙方未按約定協商解決爭議，雙方應承擔因爭議解決產生的額外費用。示例說明：如甲方未按約定支付工程款項，導致乙方停工，甲方應支付逾期付款的利息，并承擔乙方因停工產生的損失，如人工費、設備租賃費等。具體利息計算方式按照中國人民銀行同期貸款利率執(zhí)行。全文完。2024年度墻改梁工程合同工期延誤協議2本合同目錄一覽第一條合同概述1.1工程概況1.2合同雙方1.3工程工期第二條工期延誤條款2.1延誤原因2.2工期延誤的計算2.3工期延誤的責任歸屬第三條工期延誤的協商解決3.1延誤情況的溝通與協商3.2工期延誤的調整3.3工期延誤的賠償第四條工期延誤的違約責任4.1工期延誤的違約金計算4.2工期延誤的違約賠償責任4.3工期延誤的違約解除合同第五條工期延誤的風險管理5.1風險識別與評估5.2風險防范與應對措施5.3風險責任的承擔第六條工期延誤的變更管理6.1變更原因及程序6.2變更對工期的影響6.3變更后的工期延誤處理第七條工期延誤的信息與溝通7.1信息的及時提供與更新7.2溝通渠道的建立與維護7.3信息的保密與共享第八條工期延誤的爭議解決8.1爭議的協商解決8.2爭議的調解解決8.3爭議的仲裁解決8.4爭議的法律解決第九條工期延誤的合同解除9.1合同解除的條件9.2合同解除的程序9.3合同解除后的責任處理第十條工期延誤的合同變更10.1合同變更的條件10.2合同變更的程序10.3合同變更后的責任處理第十一條工期延誤的合同終止11.1合同終止的條件11.2合同終止的程序11.3合同終止后的責任處理第十二條工期延誤的合同違約12.1違約行為的界定12.2違約責任的承擔12.3違約行為的補救措施第十三條工期延誤的合同爭議13.1爭議的界定13.2爭議解決的程序13.3爭議解決的后果第十四條工期延誤的合同解除和終止14.1解除和終止的條件14.2解除和終止的程序14.3解除和終止后的責任處理第一部分：合同如下：第一條合同概述1.1工程概況1.1.1工程名稱：2024年度墻改梁工程1.1.2工程地點：[具體地址]1.1.3工程內容：根據雙方約定，乙方負責對甲方指定的墻體進行改造，包括但不限于墻體拆除、梁柱加固、新建墻體等。1.1.4工程質量標準：符合國家及行業(yè)相關規(guī)范和標準。1.2合同雙方1.2.1甲方：[甲方全稱]1.2.2乙方：[乙方全稱]1.2.3甲方指定代表：[甲方代表姓名]1.2.4乙方指定代表：[乙方代表姓名]1.3工程工期1.3.1計劃工期：自開工之日起至[竣工日期]止。1.3.2工期延誤：由于不可抗力或其他特殊情況導致工程無法按期完成的，雙方應協商確定新的竣工日期。第二條工期延誤條款2.1延誤原因2.1.1不可抗力：如自然災害、社會事件等不可預見、不可避免且不能克服的情況。2.1.2特殊情況：如政策調整、設計變更、材料供應問題等。2.1.3乙方責任：乙方因自身原因導致工程延誤的，應承擔相應的責任。2.1.4甲方責任：甲方因自身原因導致工程延誤的，應承擔相應的責任。2.2工期延誤的計算2.2.1延誤天數：自原計劃竣工日期起至實際竣工日期止的天數。2.2.2延誤工期的認定：雙方應共同確認工期延誤的具體情況。2.3工期延誤的責任歸屬2.3.1不可抗力或特殊情況導致的工期延誤，雙方互不追究責任。2.3.2由于乙方責任導致的工期延誤，乙方應承擔違約責任。2.3.3由于甲方責任導致的工期延誤，甲方應承擔違約責任。第三條工期延誤的協商解決3.1延誤情況的溝通與協商3.1.1雙方應保持密切溝通，及時報告工程進展和可能出現的延誤情況。3.1.2遇到工期延誤時，雙方應立即協商，共同確定解決方案。3.2工期延誤的調整3.2.1雙方應根據實際情況調整工程進度計劃，確保工程按時完成。3.2.2調整后的工期計劃應經雙方確認，并書面約定。3.3工期延誤的賠償3.3.1由于乙方責任導致的工期延誤，乙方應向甲方支付違約金，違約金計算方式為：[具體計算方式]。3.3.2由于甲方責任導致的工期延誤，甲方應向乙方支付違約金，違約金計算方式為：[具體計算方式]。第四條工期延誤的違約責任4.1工期延誤的違約金計算4.1.1違約金的計算方式按照第三條的規(guī)定執(zhí)行。4.1.2違約金計算的起始時間為工期延誤的第一天。4.2工期延誤的違約賠償責任4.2.1由于乙方責任導致的工期延誤，乙方應承擔相應的違約賠償責任。4.2.2由于甲方責任導致的工期延誤，甲方應承擔相應的違約賠償責任。4.3工期延誤的違約解除合同4.3.1任何一方嚴重違反合同約定，導致工期延誤的，對方有權解除合同。4.3.2解除合同后，雙方應按照合同約定承擔相應的責任。第五條工期延誤的風險管理5.1風險識別與評估5.1.1雙方應共同識別工程可能存在的風險，并進行評估。5.1.2針對識別的風險，雙方應制定相應的防范和應對措施。5.2風險防范與應對措施5.2.1乙方應采取措施確保工程質量和進度，避免因自身原因導致工期延誤。5.2.2甲方應協助乙方解決工程中出現的問題，確保工程順利進行。5.3風險責任的承擔5.3.1雙方應按照合同約定承擔各自的風險責任。5.3.2由于不可抗力或特殊情況導致的工期延誤，雙方互不追究責任。第六條工期延誤的變更管理6.1變更原因及程序6.1.1變更原因：如第八條工期延誤的爭議解決8.1爭議的協商解決8.1.1雙方應通過友好協商的方式解決合同履行過程中的爭議。8.1.2協商不成的，雙方同意按照合同約定的爭議解決方式處理。8.2爭議的調解解決8.2.1若協商不成，雙方可向工程所在地的調解組織申請調解。8.2.2調解不成的，雙方同意按照合同約定的爭議解決方式處理。8.3爭議的仲裁解決8.3.1若協商和調解均不成，任何一方均有權向合同約定的仲裁委員會申請仲裁。8.3.2仲裁裁決是終局的，對雙方均具有法律約束力。8.4爭議的法律解決8.4.1若雙方約定通過法律途徑解決爭議，任何一方均有權向工程所在地的人民法院提起訴訟。8.4.2訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行合同，除非法院另有規(guī)定。第九條工期延誤的合同解除9.1合同解除的條件9.1.1任何一方嚴重違反合同約定，導致工期延誤的，對方有權解除合同。9.1.2雙方協商一致，可以解除合同。9.2合同解除的程序9.2.1解除合同的一方應向另一方發(fā)出書面解除通知。9.2.2雙方應按照合同約定辦理合同解除手續(xù)。9.3合同解除后的責任處理9.3.1解除合同后，雙方應按照合同約定承擔相應的責任。9.3.2解除合同后，乙方應按照合同約定退還已收取的款項。第十條工期延誤的合同變更10.1合同變更的條件10.1.1雙方同意變更合同的條款，且變更內容不違反法律法規(guī)。10.1.2合同變更應采取書面形式，并由雙方簽字蓋章確認。10.2合同變更的程序10.2.1提出變更的一方應向另一方提交書面的變更請求。10.2.2雙方就變更內容進行協商，達成一致后簽署變更協議。10.3合同變更后的責任處理10.3.1變更后的合同對雙方具有法律約束力。10.3.2雙方應按照變更后的合同條款履行各自的義務。第十一條工期延誤的合同終止11.1合同終止的條件11.1.1工程完成后，合同自然終止。11.1.2雙方協商一致，可以終止合同。11.2合同終止的程序11.2.1終止合同的一方應向另一方發(fā)出書面終止通知。11.2.2雙方應按照合同約定辦理合同終止手續(xù)。11.3合同終止后的責任處理11.3.1合同終止后，雙方應按照合同約定承擔相應的責任。11.3.2合同終止后，乙方應按照合同約定退還已收取的款項。第十二條工期延誤的合同違約12.1違約行為的界定12.1.1違約行為包括不履行合同義務或履行合同義務不符合約定的情況。12.1.2違約行為的具體界定按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。12.2違約責任的承擔12.2.1違約方應承擔違約責任，包括但不限于違約金、損害賠償等。12.2.2違約責任的承擔按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。12.3違約行為的補救措施12.3.1受損害方有權要求違約方采取補救措施，以減少損失。12.3.2補救措施的采取應符合合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定。第十三條工期延誤的合同爭議13.1爭議的界定13.1.1爭議包括但不限于合同履行過程中的分歧、糾紛等。13.1.2爭議的界定按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。13.2爭議解決的程序13.2.1爭議解決應采取協商、調解等方式。13.2.2協商、調解不成的，雙方同意按照合同約定的爭議解決方式處理。13.3爭議解決的后果13.3.1爭議解決后，雙方應繼續(xù)履行合同。13.3.2第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念界定1.1第三方介入是指在甲乙方合同履行過程中，由于不可抗力、特殊情況或雙方協商一致，引入的具有獨立地位和權利的個體或組織，包括但不限于中介方、調解組織、仲裁委員會、人民法院等。第二條第三方介入的條件和程序2.1第三方介入的條件2.1.1不可抗力或特殊情況導致甲乙方無法繼續(xù)履行合同時，雙方均可提出第三方介入的請求。2.1.2甲乙方協商一致，同意引入第三方解決合同爭議或協助完成合同履行。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙方應共同選擇合適的第三方介入主體。2.2.2甲乙方與第三方介入主體簽訂書面介入協議，明確介入的范圍、職責和權限。2.2.3第三方介入主體根據介入協議進行介入，甲乙方應予以協助和配合。第三條第三方介入后的責任分配3.1第三方介入主體應獨立承擔因介入行為引起的法律責任，除非因甲乙方的故意或重大過失導致第三方介入主體受損。3.2甲乙方對第三方介入主體的選擇和介入行為負責，并應確保第三方介入主體的介入行為符合合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定。第四條第三方介入主體的權利和義務4.1第三方介入主體有權根據介入協議對甲乙方的合同履行進行監(jiān)督和協調。4.2第三方介入主體應公正、公平地處理合同爭議，并保護甲乙方的合法權益。4.3第三方介入主體應保密甲乙方的商業(yè)秘密和個人信息，除非法律有明確規(guī)定或甲乙方同意。第五條第三方介入的費用5.1第三方介入主體的費用由甲乙方共同承擔，除非雙方另有約定。5.2第三方介入主體費用的計算和支付方式應在介入協議中明確。第六條第三方介入與合同變更、解除和終止6.1第三方介入不影響合同的變更、解除和終止條件。6.2第三方介入主體在合同變更、解除和終止過程中的作用和責任，應在介入協議中明確。第七條第三方介入與違約責任7.1第三方介入主體不免除甲乙方的違約責任。7.2第三方介入主體在處理合同爭議時的決定，不影響甲乙方違約責任的承擔。第八條第三方介入與爭議解決8.1第三方介入主體作出的決定，甲乙方應予以尊重和執(zhí)行。8.2甲乙方對第三方介入主體的決定有異議的，可以按照合同約定的爭議解決方式處理。第九條第三方介入與合同違約9.1第三方介入主體違反介入協議的，應承擔違約責任。9.2第三方介入主體的違約行為導致甲乙方損失的，甲乙方有權要求第三方介入主體賠償。第十條第三方介入與合同保密10.1第三方介入主體應遵守合同保密條款，不得泄露甲乙方的商業(yè)秘密和個人信息。10.2第三方介入主體違反保密義務的，應承擔違約責任。第十一條第三方介入與合同解除和終止11.1合同解除和終止不影響甲乙方對第三方介入主體的權利和義務。11.2第三方介入主體在合同解除和終止后的責任和義務，應在介入協議中明確。第十二條第三方介入與合同違約賠償12.1第三方介入主體因違約行為導致甲乙方損失的，甲乙方有權要求第三方介入主體賠償。12.2賠償金額和計算方式應在介入協議中明確。