深圳小型施工合同范例

深圳小型施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：_________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：_________________

鑒于甲方需要進行小型施工項目，乙方愿意接受甲方委托，按照甲方要求完成施工任務。雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、施工內(nèi)容與范圍

1.1本合同約定的施工內(nèi)容為：_________________（具體施工項目及范圍）。

1.2乙方應按照甲方要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成施工任務，確保工程質量符合國家標準。

二、施工工期

2.1本合同約定的施工工期為：_________________（具體工期）。

2.2乙方應按照合同約定的工期完成施工任務，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

三、施工質量

3.1乙方應嚴格按照國家有關施工質量標準進行施工，確保工程質量符合國家標準。

3.2甲方有權對施工過程中的質量進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應立即進行整改，直至達到甲方要求。

四、工程款支付

4.1本合同約定的工程款支付方式為：_________________（具體支付方式）。

4.2甲方應在施工過程中按照合同約定支付工程款，乙方應按照甲方要求提供相應的發(fā)票及結算資料。

4.3如乙方在施工過程中出現(xiàn)質量問題或工期延誤，甲方有權扣除相應的違約金。

五、違約責任

5.1乙方在施工過程中如有以下違約行為，應承擔相應的違約責任：

（1）未按合同約定完成施工任務，致使工期延誤；

（2）施工過程中出現(xiàn)質量問題，未及時整改；

（3）擅自變更施工內(nèi)容或范圍；

（4）未按照合同約定支付工程款；

（5）其他違約行為。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.施工圖紙；

2.施工技術規(guī)范；

3.其他相關資料。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

簽訂日期：____年__月__日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：_________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：_________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：_________________

鑒于甲方需要進行小型施工項目，乙方作為施工方，丙方作為工程監(jiān)理方，三方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以保障甲方的權益和施工質量，明確各方的責權利：

一、施工內(nèi)容與范圍

1.1本合同約定的施工內(nèi)容為：_________________（具體施工項目及范圍）。

1.2乙方應按照甲方要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成施工任務，確保工程質量符合國家標準。

1.3丙方作為工程監(jiān)理方，負責對施工過程進行監(jiān)督，確保施工質量符合合同要求。

二、施工工期

2.1本合同約定的施工工期為：_________________（具體工期）。

2.2乙方應按照合同約定的工期完成施工任務，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

三、施工質量

3.1乙方應嚴格按照國家有關施工質量標準進行施工，確保工程質量符合國家標準。

3.2丙方應定期對施工質量進行檢查，如發(fā)現(xiàn)質量問題，應立即通知乙方進行整改，直至達到甲方要求。

四、工程款支付

4.1本合同約定的工程款支付方式為：_________________（具體支付方式）。

4.2甲方應在施工過程中按照合同約定支付工程款，乙方應按照甲方要求提供相應的發(fā)票及結算資料。

4.3丙方應監(jiān)督工程款的支付，確保工程款的合理使用。

五、丙方責任與權利

5.1丙方負責對施工過程進行監(jiān)理，包括但不限于施工質量、進度、安全等方面的監(jiān)督。

5.2丙方有權要求乙方提供施工計劃、進度報告、質量檢驗報告等相關資料。

5.3丙方有權對施工過程中的違規(guī)行為進行制止，并向甲方報告。

5.4丙方對施工過程中的問題提出整改意見，乙方應予以配合。

六、甲方的權益與責任

6.1甲方可隨時對施工過程進行監(jiān)督檢查，并對施工質量提出要求。

6.2甲方可要求乙方提供施工過程中的相關資料，乙方應予以配合。

6.3甲方可要求丙方對施工過程進行監(jiān)督，丙方應予以配合。

6.4甲方可根據(jù)實際情況調(diào)整施工方案，乙方和丙方應予以配合。

七、乙方的責任與限制

7.1乙方應嚴格按照施工圖紙和施工技術規(guī)范進行施工。

7.2乙方不得擅自變更施工內(nèi)容或范圍，如需變更，應經(jīng)甲方和丙方同意。

7.3乙方應遵守施工現(xiàn)場的安全規(guī)定，確保施工安全。

7.4乙方不得拖欠工程款，如因乙方原因導致工程款拖欠，乙方應承擔違約責任。

八、違約責任

8.1乙方在施工過程中如有以下違約行為，應承擔相應的違約責任：

（1）未按合同約定完成施工任務，致使工期延誤；

（2）施工過程中出現(xiàn)質量問題，未及時整改；

（3）擅自變更施工內(nèi)容或范圍；

（4）未按照合同約定支付工程款；

（5）其他違約行為。

8.2丙方在監(jiān)理過程中如有以下違約行為，應承擔相應的違約責任：

（1）未按照合同約定履行監(jiān)理職責；

（2）泄露甲方商業(yè)秘密；

（3）其他違約行為。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效與終止

10.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

10.2本合同履行完畢或任何一方違約，本合同終止。

第三方丙方的介入，旨在確保施工過程中的質量控制和進度管理，保障甲方的權益不受侵害。甲方作為主導方，通過明確各方的責任和權利，確保施工項目的順利進行，降低風險，提高施工效率。同時，甲方通過加強自身權利條款，保障自身利益，為項目的成功奠定基礎。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：_________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：_________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：_________________

鑒于乙方具備完成小型施工項目的專業(yè)能力，甲方需要乙方提供施工服務，同時丙方作為工程咨詢方參與其中，以提供專業(yè)意見和建議。三方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以保障乙方的權益和施工質量，明確各方的責權利：

一、施工內(nèi)容與范圍

1.1本合同約定的施工內(nèi)容為：_________________（具體施工項目及范圍）。

1.2乙方應按照甲方要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成施工任務，確保工程質量符合國家標準。

1.3丙方作為工程咨詢方，負責對施工方案、進度和質量提供專業(yè)意見和建議。

二、施工工期

2.1本合同約定的施工工期為：_________________（具體工期）。

2.2乙方應按照合同約定的工期完成施工任務，如因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的責任。

三、施工質量

3.1乙方應嚴格按照國家有關施工質量標準進行施工，確保工程質量符合國家標準。

3.2丙方應定期對施工質量進行檢查，并提供質量評估報告，乙方應予以參考。

四、工程款支付

4.1本合同約定的工程款支付方式為：_________________（具體支付方式）。

4.2甲方應在施工過程中按照合同約定支付工程款，乙方應按照甲方要求提供相應的發(fā)票及結算資料。

4.3丙方應監(jiān)督工程款的支付，確保工程款的合理使用。

五、丙方責任與權利

5.1丙方負責對施工方案、進度和質量提供專業(yè)意見和建議。

5.2丙方有權要求乙方提供施工圖紙、進度計劃、質量檢驗報告等相關資料。

5.3丙方有權對施工過程中的問題提出建議，乙方應予以考慮。

六、乙方的權益與責任

6.1乙方有權要求甲方提供詳細的施工圖紙、技術規(guī)范和工程量清單。

6.2乙方有權根據(jù)施工實際情況調(diào)整施工方案，并提前通知甲方和丙方。

6.3乙方有權要求甲方在施工過程中提供必要的協(xié)助和支持。

6.4乙方有權在工程款支付前對工程進度和質量進行自檢。

七、甲方的責任與限制

7.1甲方應按照合同約定提供施工圖紙、技術規(guī)范和工程量清單。

7.2甲方不得無故拖延工程款支付，如需延期支付，應提前與乙方協(xié)商。

7.3甲方不得擅自變更施工內(nèi)容或范圍，如需變更，應經(jīng)乙方和丙方同意。

7.4甲方應遵守合同約定，不得損害乙方的合法權益。

八、違約責任

8.1甲方在履行本合同過程中如有以下違約行為，應承擔相應的違約責任：

（1）未按合同約定提供施工圖紙、技術規(guī)范和工程量清單；

（2）無故拖延工程款支付；

（3）擅自變更施工內(nèi)容或范圍；

（4）其他違約行為。

8.2乙方在施工過程中如有以下違約行為，應承擔相應的違約責任：

（1）未按合同約定完成施工任務，致使工期延誤；

（2）施工過程中出現(xiàn)質量問題，未及時整改；

（3）未按照合同約定提供發(fā)票及結算資料；

（4）其他違約行為。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效與終止

10.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

10.2本合同履行完畢或任何一方違約，本合同終止。

乙方為主導的目的和意義在于確保自身施工服務的順利進行，通過明確合同條款，乙方可以更好地維護自身權益，確保施工過程中的合理利益。乙方