建筑電氣承攬施工合同范本

建筑電氣承攬施工合同范本合同編號：__________建筑電氣承攬施工合同范本根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國電力法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方建筑電氣承攬施工事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于建筑電氣設(shè)計、設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、驗收等。二、合同金額2.1本合同總價款為人民幣（大寫）：___________元整（小寫）：___________元。2.2合同金額包括：工程設(shè)計費、設(shè)備采購費、安裝費、調(diào)試費、驗收費、稅費等。2.3合同金額的支付方式、支付時間及支付比例按照雙方約定執(zhí)行。三、合同履行3.1施工方應(yīng)按照雙方約定的工程進度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全要求完成施工。3.2施工方應(yīng)保證所供設(shè)備的質(zhì)量，設(shè)備質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定。3.3施工方在施工過程中應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保施工安全，防止安全事故的發(fā)生。3.4施工方應(yīng)按照合同約定，完成工程的驗收工作。四、合同的變更和解除4.1合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商變更或解除合同。4.2合同變更或解除的條件和程序按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2施工方未按照約定時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向業(yè)主支付違約金，違約金計算方式為：合同金額的千分之一乘以逾期天數(shù)。5.3業(yè)主未按照約定時間支付合同款項的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向施工方支付違約金，違約金計算方式為：應(yīng)付款項的千分之一乘以逾期天數(shù)。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且合同款項結(jié)清之日終止。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.設(shè)備采購清單3.施工方案和安全措施4.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)5.付款憑證和支付明細6.合同履行過程中的變更和解除協(xié)議7.法律法規(guī)要求的相關(guān)文件和證件二、違約行為及認(rèn)定：1.施工方未按照約定時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工，視為違約。2.業(yè)主未按照約定時間支付合同款項，視為違約。3.雙方未履行合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行，視為違約。4.施工方提供的設(shè)備質(zhì)量不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定，視為違約。5.施工過程中發(fā)生安全事故，未及時報告和處理，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的業(yè)主方，負(fù)責(zé)提供工程場地、支付合同款項等。2.乙方：指合同中的施工方，負(fù)責(zé)完成工程設(shè)計、設(shè)備采購、施工等。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。4.違約金：指一方違約時，按照約定或法律規(guī)定向守約方支付的賠償金。5.工程驗收：指工程完成后，由業(yè)主方組織進行的質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查和評定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：協(xié)商調(diào)整工程進度計劃，必要時追加合同金額。2.質(zhì)量問題：立即停工整改，直至符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.設(shè)備供應(yīng)問題：及時與設(shè)備供應(yīng)商溝通，協(xié)商更換或維修設(shè)備。4.付款問題：按照合同約定履行付款義務(wù)，如有爭議可通過法律途徑解決。5.安全事故：立即報告并采取措施處理，防止事故擴大，必要時申請保險賠償。五、所有應(yīng)用場景：1