住宅區(qū)道路硬化施工合同

住宅區(qū)道路硬化施工合同合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方為改善住宅區(qū)交通條件，提高居住環(huán)境，決定對住宅區(qū)進行道路硬化施工；鑒于乙方具備道路硬化施工的資質(zhì)和技術(shù)力量，愿意承擔(dān)本工程；一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：住宅區(qū)道路硬化施工1.2工程地點：（詳細(xì)地址）1.3工程規(guī)模：（道路長度、寬度、面積等）1.4工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求二、合同價格2.1本工程合同總價為人名幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價包括但不限于：材料費、人工費、機械使用費、管理費、利潤等。2.3合同價格一經(jīng)確定，除非雙方協(xié)商一致，否則不得更改。三、合同工期3.1合同約定的工期為：（具體工期，如：90日歷天）。3.2乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、質(zhì)量保修4.1乙方應(yīng)對施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，保修期為：（具體保修期，如：1年）。4.2在保修期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費用。五、付款及結(jié)算（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的30%；（2）工程進度達(dá)到50%時，甲方支付乙方工程總價款的30%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)量保證金，保修期滿后無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方。5.2乙方應(yīng)開具等額的正規(guī)發(fā)票，甲方據(jù)此進行付款。六、違約責(zé)任6.1乙方未按約定工期完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的__________%。6.2甲方未按約定時間支付工程款項，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項的__________%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。八、其他約定8.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為：（具體有效期，如：1年）。8.2合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙和技術(shù)要求2.乙方資質(zhì)證明文件3.工程量清單4.材料品牌及規(guī)格型號5.施工方案和施工組織設(shè)計6.質(zhì)量保修書7.付款憑證和轉(zhuǎn)賬記錄8.工程驗收報告9.變更協(xié)議（如有）二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定工期完成工程，視為違約。2.甲方未按約定時間支付工程款項，視為違約。3.乙方施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。4.甲方擅自變更工程內(nèi)容或終止合同，視為違約。5.雙方其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，即住宅區(qū)的管理單位或個人。2.乙方：指合同中的承攬方，即承擔(dān)道路硬化施工的單位或個人。3.合同總價：指雙方約定的完成工程所需支付的金額。4.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金。5.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方應(yīng)支付的逾期利息。6.保修期：指乙方對工程質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應(yīng)提前制定詳細(xì)的施工計劃，確保按工期完成工程。如遇不可抗力因素導(dǎo)致延誤，應(yīng)及時與甲方溝通，共同協(xié)商解決。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計要求和施工標(biāo)準(zhǔn)進行施工，確保工程質(zhì)量。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時修復(fù)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.付款糾紛：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照付款約定執(zhí)行，如有分歧，應(yīng)及時溝通，協(xié)商解決。4.合同變更：如甲方要求變更工程內(nèi)容或終止合同，應(yīng)與乙方協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議。5.爭議解決：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應(yīng)用場景