國際汽車城粉刷施工合同樣本

國際汽車城粉刷施工合同樣本合同編號：__________國際汽車城粉刷施工合同樣本甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為國際汽車城的所有權(quán)人，需要對汽車城的內(nèi)外墻進行粉刷施工，乙方具備相關施工資質(zhì)和經(jīng)驗，自愿承攬該粉刷施工工程。雙方經(jīng)協(xié)商，達成如下合同條款：一、工程內(nèi)容1.1乙方負責對甲方國際汽車城內(nèi)外墻進行粉刷施工，包括墻面清理、打磨、批膩子、刷涂料等全部施工內(nèi)容。1.2乙方應按照甲方的要求，選用合適的施工材料，確保施工質(zhì)量符合國家標準。1.3乙方應按照雙方約定的施工進度和工期完成施工任務。二、工程質(zhì)量2.1乙方應確保施工質(zhì)量，不得出現(xiàn)墻面開裂、脫落、返堿等問題。2.2乙方應在施工過程中，對施工質(zhì)量進行自檢、互檢和甲方檢驗，確保工程質(zhì)量符合要求。2.3工程驗收合格后，乙方應承諾提供一定期限的質(zhì)保服務，確保墻面不受外界因素影響出現(xiàn)質(zhì)量問題。三、工程進度和工期3.1乙方應按照甲方提供的施工方案和工期要求，制定詳細的施工計劃，并報甲方批準。3.2乙方應嚴格按照施工計劃進行施工，如有特殊情況導致工期延誤，乙方應提前通知甲方，并征得甲方同意。3.3工程延期應按照雙方約定的違約金比例計算違約金，由乙方支付給甲方。四、工程材料4.1乙方應按照甲方要求，選用合適的施工材料，并提供材料合格證明。4.2乙方不得使用假冒偽劣材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)要求乙方立即更換，并追究乙方的法律責任。4.3乙方應在施工過程中，對施工材料進行妥善保管，防止材料損耗和浪費。五、合同價款5.1本合同的工程總價款為人民幣____元（大寫：____________________元整）。5.2乙方應在合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向甲方支付合同總額的10%作為預付款。5.3剩余的90%合同價款，乙方應在工程驗收合格后七個工作日內(nèi)，向甲方支付。5.4乙方支付預付款后，如有特殊情況導致合同解除或終止，甲方應按照雙方約定退還乙方預付款。六、違約責任6.1乙方未按照約定完成施工任務的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。6.2乙方使用假冒偽劣材料的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。6.3甲方未按照約定支付合同價款的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且合同價款支付完畢之日終止。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工方案2.施工材料合格證明3.工程驗收標準4.施工進度計劃5.施工圖紙6.工程量清單7.合同價款支付憑證8.違約金計算公式9.施工資質(zhì)證明10.施工人員名單二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成施工任務，包括但不限于工期延誤、施工質(zhì)量不符合標準等。2.乙方使用假冒偽劣材料，或未經(jīng)甲方同意擅自更換材料。3.甲方未按照約定支付合同價款。4.任何一方未履行合同約定的其他義務。三、法律名詞及解釋：1.合同方：指甲方（委托方）和乙方（承包方）。2.施工質(zhì)量：指施工過程中，工程項目的各項指標是否符合國家相關標準和甲方要求。3.工期：指雙方約定的完成施工任務的時間段。4.違約金：指一方違反合同約定，應向另一方支付的賠償金。5.質(zhì)保服務：指工程驗收合格后，乙方對施工質(zhì)量提供的保修服務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的調(diào)整方案，并征得甲方同意。2.材料質(zhì)量問題：乙方應立即更換不合格材料，并承擔相應責任。3.付款糾紛：雙方應按照合同約定履行付款義務，如有爭議，可通過協(xié)商解決。4.工程質(zhì)量糾紛：雙方可委托第三方檢測機構(gòu)進行檢測，并根據(jù)檢測結(jié)果協(xié)商解決。五、所有應用場景：1.適用于國際汽車城內(nèi)外墻