2024年度鐵路客運站改擴建施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度鐵路客運站改擴建施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)包人1.2承包人第二條工程內(nèi)容及規(guī)模2.1工程內(nèi)容2.2工程規(guī)模第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整機制第四條施工期限4.1施工開始日期4.2施工結(jié)束日期第五條工程質(zhì)量標準5.1工程質(zhì)量要求5.2質(zhì)量檢驗與驗收第六條施工材料與設備6.1材料供應6.2設備供應第七條施工安全7.1安全管理制度7.2安全事故處理第八條合同的變更與解除8.1變更條件8.2解除條件第九條違約責任9.1發(fā)包人違約9.2承包人違約第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同終止第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限第十三條法律適用及爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決第十四條其他條款14.1合同附件14.2補充協(xié)議14.3合同解除或終止后的權(quán)利義務處理第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)包人1.1.1單位名稱：鐵路客運站1.1.2單位地址：市區(qū)路號1.1.3聯(lián)系人：X1.1.4聯(lián)系電話：X1.2承包人1.2.1單位名稱：建筑有限公司1.2.2單位地址：市區(qū)路號1.2.3聯(lián)系人：X1.2.4聯(lián)系電話：X第二條工程內(nèi)容及規(guī)模2.1工程內(nèi)容2.1.1改擴建項目包括：候車大廳、站臺、旅客服務設施等2.1.2施工內(nèi)容：土建工程、安裝工程、裝飾工程等2.2工程規(guī)模2.2.1工程占地面積：平方米2.2.2總建筑面積：平方米2.2.3工程總投資：萬元第三條合同價格3.1合同總價3.1.1合同總價：萬元3.1.2付款方式：按工程進度分階段支付3.2價格調(diào)整機制3.2.1價格調(diào)整條件：工程所需材料價格波動超過一定范圍、政策性調(diào)整等3.2.2價格調(diào)整方式：按實際發(fā)生額進行調(diào)整第四條施工期限4.1施工開始日期：年月日4.2施工結(jié)束日期：年月日第五條工程質(zhì)量標準5.1工程質(zhì)量要求5.1.1工程質(zhì)量應符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和設計文件要求5.1.2質(zhì)量檢驗與驗收：工程驗收合格率達到100%5.2質(zhì)量檢驗與驗收5.2.1發(fā)包人負責組織工程驗收5.2.2承包人應按約定時間節(jié)點提交驗收申請，并提供相關(guān)驗收資料第六條施工材料與設備6.1材料供應6.1.1承包人負責采購工程所需材料，并保證材料質(zhì)量6.1.2發(fā)包人負責對材料進行驗收，不符合要求的材料不得使用6.2設備供應6.2.1承包人負責采購工程所需設備，并保證設備質(zhì)量6.2.2發(fā)包人負責對設備進行驗收，不符合要求的設備不得使用第七條施工安全7.1安全管理制度7.1.1承包人應建立健全安全生產(chǎn)管理制度，確保施工現(xiàn)場安全7.1.2承包人應定期進行安全教育培訓，提高施工現(xiàn)場人員的安全意識7.2安全事故處理7.2.1發(fā)生安全事故時，承包人應立即啟動應急預案，并報告發(fā)包人7.2.2安全事故的處理費用由承包人承擔，發(fā)包人視情況給予適當支持第八條合同的變更與解除8.1變更條件8.1.1合同執(zhí)行過程中，如遇不可抗力因素，影響工程正常進行，雙方可協(xié)商變更合同內(nèi)容8.1.2合同執(zhí)行過程中，如發(fā)包人需求發(fā)生重大變化，導致工程內(nèi)容、規(guī)模、質(zhì)量標準等發(fā)生變更，雙方可協(xié)商變更合同內(nèi)容8.2解除條件8.2.1合同執(zhí)行過程中，如遇不可抗力因素，導致工程無法繼續(xù)進行，雙方可協(xié)商解除合同8.2.2合同執(zhí)行過程中，如發(fā)包人需求發(fā)生重大變化，導致工程無法繼續(xù)進行，雙方可協(xié)商解除合同8.2.3合同執(zhí)行過程中，如承包人嚴重違約，發(fā)包人可根據(jù)合同約定解除合同第九條違約責任9.1發(fā)包人違約9.1.1發(fā)包人未按約定時間支付合同價款，應向承包人支付違約金，違約金計算方式為：違約金額×違約天數(shù)×0.05%9.1.2發(fā)包人未按約定提供施工場地、施工條件等，導致工程無法正常進行，應承擔由此產(chǎn)生的費用和損失9.2承包人違約9.2.1承包人未按約定時間完成工程，應向發(fā)包人支付違約金，違約金計算方式為：合同總價×違約天數(shù)×0.05%9.2.2承包人未按約定質(zhì)量標準完成工程，應承擔由此產(chǎn)生的費用和損失，并支付違約金，違約金計算方式為：合同總價×0.5%第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1雙方同意選擇仲裁委員會作為爭議解決的機構(gòu)10.2.2仲裁裁決是終局的，對雙方均具有法律約束力第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效11.1.2合同生效后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務11.2合同變更11.2.1合同變更應采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效11.2.2合同變更不得違背國家法律法規(guī)、政策以及損害國家利益和社會公共利益11.3合同終止11.3.1合同執(zhí)行完畢，雙方履行完畢各自的權(quán)利和義務，合同自然終止11.3.2如合同提前終止，應按照本合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并互相辦理結(jié)算第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.1.1雙方在合同執(zhí)行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應予以保密12.1.2保密期限：自合同生效之日起至合同終止之日止第十三條法律適用及爭議解決13.1法律適用13.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律13.1.2本合同未盡事宜，參照中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行13.2爭議解決13.2.1雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決13.2.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟第十四條其他條款14.1合同附件14.1.1合同附件包括：工程設計文件、施工圖紙、技術(shù)規(guī)范等14.1.2附件的變更、補充和解除，應按照本合同約定的變更和解除條件辦理14.2補充協(xié)議14.2.1雙方在合同執(zhí)行過程中，如需就合同內(nèi)容進行補充，應簽訂補充協(xié)議14.2.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力14.3合同解除或終止后的權(quán)利義務處理14.3.1合同解除或終止后，承包人應按照發(fā)包人的要求妥善保管施工現(xiàn)場，直至工程驗收完畢14.3.2合同解除或終止后，雙方應按照本合同約定辦理結(jié)算，并互相支付相應的違約金第二部分：第三方介入后的修正鑒于本合同執(zhí)行過程中可能涉及第三方介入的情況，為明確各方的權(quán)利義務，現(xiàn)就第三方介入相關(guān)事項進行補充規(guī)定。一、第三方概念及責任限額1.1第三方是指除甲乙方以外的其他主體，包括但不限于中介方、設計方、施工分包方、材料供應商、設備供應商等。1.2第三方介入是指第三方參與合同的履行過程，包括但不限于提供服務、供應材料、提供設備、參與設計等。1.3第三方責任限額：第三方對甲乙雙方的任何承諾和保證，均應以其實際交付的貨物或提供的服務為限。第三方在任何情況下就本合同項下的任何承諾和保證所承擔的責任，不應超過其向甲乙雙方實際收到的款項或合同約定的價格。二、第三方介入的附加條款及說明2.1甲乙雙方應與第三方簽訂相應的補充協(xié)議，明確第三方的權(quán)利義務、責任限額、違約責任等事項。2.2甲乙雙方應確保第三方按照合同約定履行其義務，如第三方未能履行義務，甲乙雙方應承擔相應的違約責任。2.3甲乙雙方應監(jiān)督第三方按照合同約定提供貨物或服務，并確保第三方提供的貨物或服務符合合同約定的質(zhì)量標準。2.4甲乙雙方與第三方簽訂的補充協(xié)議，應符合本合同的原則和條款，如有沖突，以本合同為準。三、第三方與其他各方的關(guān)系劃分3.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：第三方應視為甲乙雙方的合作方，而非甲乙雙方的下級或分支機構(gòu)。3.2第三方與施工分包方的關(guān)系：如第三方為施工分包方，甲乙雙方應與第三方簽訂施工分包合同，明確雙方的權(quán)利義務。3.3第三方與材料供應商、設備供應商的關(guān)系：如第三方為材料供應商或設備供應商，甲乙雙方應與第三方簽訂購銷合同，明確貨物的質(zhì)量、價格、交付時間等事項。四、第三方違約處理4.1第三方未能按照合同約定履行其義務，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔違約責任。4.2如甲乙雙方因第三方的違約行為而遭受損失，甲乙雙方有權(quán)向第三方追償。4.3甲乙雙方與第三方之間的違約糾紛，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、第三方介入對甲乙雙方的影響5.1第三方介入不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系，甲乙雙方應繼續(xù)履行各自的合同義務。5.2第三方介入不影響甲乙雙方對合同的變更、解除或終止權(quán)利。5.3甲乙雙方應妥善處理與第三方的關(guān)系，確保合同的順利履行。六、第三方介入的合同變更和解除6.1如甲乙雙方與第三方簽訂的補充協(xié)議需要變更或解除，應按照本合同約定的變更和解除條件辦理。6.2合同變更或解除后，甲乙雙方與第三方之間的事宜，應重新簽訂相應的協(xié)議，以確保各方的權(quán)益。本補充規(guī)定自雙方簽字蓋章之日起生效，與本合同具有同等法律效力。未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本補充規(guī)定具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計文件1.1設計圖紙1.2設計說明書1.3設計變更通知附件二：施工圖紙2.1施工總圖2.2分部分項施工圖2.3施工詳圖附件三：技術(shù)規(guī)范3.1材料技術(shù)要求3.2施工技術(shù)要求3.3質(zhì)量檢驗標準附件四：材料供應合同4.1材料供應清單4.2材料價格清單4.3材料供應時間計劃附件五：設備供應合同5.1設備供應清單5.2設備價格清單5.3設備供應時間計劃附件六：施工分包合同6.1分包工程范圍6.2分包工程價格6.3分包工程工期附件七：安全文明施工保證書7.1施工安全措施7.2文明施工措施7.3安全文明施工承諾附件八：質(zhì)量保修書8.1保修范圍8.2保修期限8.3保修責任附件九：支付擔保函9.1支付擔保金額9.2支付擔保期限9.3支付擔保責任附件十：驗收報告10.1工程驗收記錄10.2質(zhì)量評定報告10.3驗收合格證書附件十一：工程結(jié)算書11.1工程結(jié)算依據(jù)11.2工程結(jié)算金額11.3工程結(jié)算支付方式附件十二：變更協(xié)議12.1變更內(nèi)容12.2變更金額12.3變更付款方式附件十三：爭議解決協(xié)議13.1爭議解決方式13.2爭議解決機構(gòu)13.3爭議解決費用附件十四：合同解除或終止協(xié)議14.1解除或終止條件14.2解除或終止后的權(quán)利義務處理14.3解除或終止后的結(jié)算說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.未按約定時間完成工程2.未按約定質(zhì)量標準完成工程3.未按約定提供貨物或服務4.未按約定時間支付合同價款5.未按約定提供施工場地、施工條件等6.違反合同約定的保密義務7.違反合同約定的安全義務責任認定標準：1.違約金計算：違約金額×違約天數(shù)×0.05%2.損失賠償計算：實際損失金額+合同總價×0.5%3.違約行為導致工程無法繼續(xù)進行，雙方可協(xié)商解除合同4.違約行為導致工程質(zhì)量不符合要求，承包人應承擔返工費用示例說明：1.承包人未按約定時間完成工程，應支付違約金：合同總價×違約天數(shù)×0.05%2.發(fā)包人未按約定時間支付合同價款，應支付違約金：違約金額×違約天數(shù)×0.05%3.承包人未按約定質(zhì)量標準完成工程，導致工程返工，承包人應承擔返工費用說明三：法律名詞及解釋：1.合同：本合同是指2024年度鐵路客運站改擴建施工合同，由甲乙雙方簽訂并履行。2.甲乙雙方：指發(fā)包人和承包人，分別承擔合同中約定的權(quán)利和義務。3.第三方：指除甲乙雙