2024工程承攬協(xié)議合同

?合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)包方）：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方（承包方）：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：一、項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目名稱：__________1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：__________1.3項(xiàng)目?jī)?nèi)容：__________二、承攬范圍及要求2.1乙方同意按照甲方的要求，完成項(xiàng)目的承攬工作。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，確保項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2.3乙方應(yīng)承擔(dān)承攬過程中發(fā)生的一切費(fèi)用，包括但不限于人工、材料、設(shè)備、交通等。2.4乙方應(yīng)遵守國(guó)家及地方的相關(guān)法律法規(guī)，確保項(xiàng)目合法合規(guī)。三、合同價(jià)格及支付方式3.1本項(xiàng)目的承攬價(jià)格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方支付乙方承攬款項(xiàng)的方式如下：（1）甲方支付乙方預(yù)付款人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元；（2）項(xiàng)目完成后，甲方支付乙方剩余款項(xiàng)人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。四、工期及進(jìn)度4.1項(xiàng)目的預(yù)計(jì)開工日期為：__________年__________月__________日。4.2項(xiàng)目的預(yù)計(jì)竣工日期為：__________年__________月__________日。4.3乙方應(yīng)按照約定的工期進(jìn)度完成項(xiàng)目，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定完成項(xiàng)目的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金，違約金為合同金額的__________%。5.2甲方未按照約定支付款項(xiàng)的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付違約金，違約金為合同金額的__________%。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________年__________月__________日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意合同條款的完整性和明確性，確保雙方的權(quán)益得到充分保障。解決辦法：仔細(xì)審閱合同條款，必要時(shí)可請(qǐng)教法律專業(yè)人士，確保合同內(nèi)容清晰、具體，避免模糊不清的表述。2.注意合同中的工程范圍和具體要求，避免因理解不一致導(dǎo)致的糾紛。解決辦法：在合同中詳細(xì)描述工程范圍和具體要求，包括項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等指標(biāo)，以及乙方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任。3.注意合同價(jià)格及支付方式的明確表述，避免支付糾紛。解決辦法：明確約定合同價(jià)格、預(yù)付款、剩余款項(xiàng)的支付方式和時(shí)間，確保雙方對(duì)支付條款有共同的理解和遵守。4.注意工期的約定和進(jìn)度要求，避免因工期延誤導(dǎo)致的違約責(zé)任。解決辦法：在合同中明確約定工期和進(jìn)度要求，乙方應(yīng)按照約定的工期進(jìn)度完成項(xiàng)目，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.注意違約責(zé)任的明確表述，避免因違約導(dǎo)致的糾紛。解決辦法：在合同中明確約定違約金的比例和計(jì)算方式，以及違約責(zé)任的承擔(dān)方，確保雙方對(duì)違約責(zé)任有共同的理解和遵守。6.注意爭(zhēng)議解決的方式和地點(diǎn)，確保在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)能夠及時(shí)解決。解決辦法：在合同中明確約定爭(zhēng)議解決的方式（如友好協(xié)商、訴訟等）和地點(diǎn)（如合同簽訂地人民法院），以便在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)雙方能夠按照約定進(jìn)行解決。法律名詞及名詞解釋：1.工程承攬協(xié)議合同：是指甲方將其擁有的工程項(xiàng)目委托給乙方進(jìn)行承攬，乙方同意按照甲方的要求完成項(xiàng)目的合同。2.發(fā)包方（甲方）：是指委托乙方進(jìn)行工程承攬的一方，負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目需求、支付合同款項(xiàng)等。3.承包方（乙方）：是指接受甲方委托進(jìn)行工程承攬的一方，負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目、承擔(dān)承攬過程中的費(fèi)用等。4.承攬范圍：是指乙方在合同中同意完成的工程項(xiàng)目的具體范圍和要求。5.合同價(jià)格：是指雙方約定的乙方完成承攬項(xiàng)目所應(yīng)獲得的報(bào)酬，包括預(yù)付款和剩余款項(xiàng)。6.工期：是指合同約定的項(xiàng)目開始和結(jié)束的時(shí)間段。7.違約金：是指一方違反合同約定應(yīng)向另一方支付的違約賠償金。8.爭(zhēng)議解決：是指當(dāng)雙方在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議的過程。應(yīng)用場(chǎng)合：1.適用于甲方委托乙方進(jìn)行工程項(xiàng)目承攬的情況，如建筑施工、設(shè)備安裝、裝修裝飾等。2.適用于乙方接受甲方委托，按照甲方要求完成工程項(xiàng)目的情況。補(bǔ)充條款：1.項(xiàng)目變更：如甲方在合同履行過程中提出項(xiàng)目變更需求，變更內(nèi)容應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面補(bǔ)充到本合同中。2.不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工期和合同價(jià)款。3.保密條款：雙方應(yīng)對(duì)合同履行過程中涉及的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得泄露給第三方。4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：乙方應(yīng)確保項(xiàng)目承攬過程中不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如涉及侵權(quán)行為，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。5.保險(xiǎn)：乙方應(yīng)按照甲方的要求，為項(xiàng)目承攬過程中的人員和財(cái)產(chǎn)購(gòu)買相應(yīng)的保險(xiǎn)。附件列表：1.項(xiàng)目說明書或設(shè)計(jì)圖紙：詳細(xì)描述項(xiàng)目的技術(shù)要求、設(shè)計(jì)方案、施工標(biāo)準(zhǔn)等。2.工程量清單：詳細(xì)列出工程項(xiàng)目所需的材料、工程量及價(jià)格等信息。3.乙方資質(zhì)證明文件：包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、