核電站建設(shè)施工合同模板

核電站建設(shè)施工合同模板合同編號(hào)：__________合同各方：甲方：（全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：一、工程概述1.1工程名稱：核電站建設(shè)項(xiàng)目1.2工程地點(diǎn)：（具體地址）1.3工程內(nèi)容：核電站主體工程、輔助工程、環(huán)境保護(hù)工程等。1.4工程規(guī)模：（工程規(guī)模描述）1.5工程投資估算：（總投資估算）二、合同范圍與內(nèi)容2.1乙方承擔(dān)核電站建設(shè)施工任務(wù)，包括但不限于：（1）土建工程；（2）安裝工程；（3）裝修工程；（4）調(diào)試工程；（5）環(huán)境保護(hù)工程；（6）其他相關(guān)工作。2.2乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、工程量清單等文件進(jìn)行施工。2.3乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，確保工程安全、環(huán)保、進(jìn)度和投資控制等目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。三、合同價(jià)格與支付3.1合同總價(jià)：人民幣（大寫）（金額），小寫：（金額）。3.2支付方式：（1）甲方按工程進(jìn)度支付乙方工程款；（2）乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時(shí)間支付款項(xiàng)。3.3合同價(jià)款調(diào)整：合同執(zhí)行過(guò)程中，如遇工程量增減、設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е潞贤們r(jià)發(fā)生變動(dòng)，雙方可按合同約定的價(jià)格調(diào)整方式進(jìn)行價(jià)款調(diào)整。四、工期與進(jìn)度4.1合同工期：自開工之日起至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。4.2乙方應(yīng)按照甲方提供的施工進(jìn)度計(jì)劃和節(jié)點(diǎn)目標(biāo)進(jìn)行施工，確保工程按時(shí)完成。4.3乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е鹿て谘诱`的責(zé)任，并向甲方支付違約金。五、質(zhì)量與驗(yàn)收5.1乙方應(yīng)按照國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。5.2工程驗(yàn)收：工程竣工后，乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行自檢、初驗(yàn)和竣工驗(yàn)收。5.3驗(yàn)收合格：工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提供相關(guān)資料，辦理移交手續(xù)。六、安全與環(huán)保6.1乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)定，確保工程施工安全。6.2乙方應(yīng)采取有效措施，防止污染環(huán)境，確保工程環(huán)保指標(biāo)達(dá)到國(guó)家要求。七、違約責(zé)任7.1乙方未按約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。7.2甲方未按約定支付工程款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。八、爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。9.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.核電站建設(shè)施工圖紙2.技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)3.工程量清單4.施工進(jìn)度計(jì)劃5.環(huán)境保護(hù)方案6.安全生產(chǎn)措施7.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)8.違約金計(jì)算公式9.法律文件和規(guī)定二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、安全事故等。2.甲方未按約定支付工程款，包括但不限于延期支付、拒付、少付等。3.雙方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面出現(xiàn)問(wèn)題。三、法律名詞及解釋：1.核電站建設(shè)施工合同：指甲方為完成核電站建設(shè)任務(wù)，與乙方簽訂的關(guān)于施工范圍的協(xié)議。2.工程進(jìn)度：指工程按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和進(jìn)度完成的狀況。3.工程質(zhì)量：指工程滿足設(shè)計(jì)要求、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的能力。4.工期延誤：指工程實(shí)際完成時(shí)間超過(guò)約定的合同工期。5.違約金：指一方未履行合同義務(wù)，按照約定向另一方支付的經(jīng)濟(jì)賠償。6.環(huán)保工程：指在核電站建設(shè)過(guò)程中，為防止污染環(huán)境而進(jìn)行的工程。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程變更：如遇設(shè)計(jì)變更、工程量增減等，雙方應(yīng)按合同約定的價(jià)格調(diào)整方式進(jìn)行價(jià)款調(diào)整。2.工期延誤：乙方應(yīng)采取措施加快施工進(jìn)度，確保工程按時(shí)完成。如仍無(wú)法按時(shí)完成，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。3.質(zhì)量問(wèn)題：乙方應(yīng)按照國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)及賠償責(zé)任。4.安全生產(chǎn)：乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)定，確保工程施工安全。如發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.爭(zhēng)議解決：雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.核電站主體工程constructionofnuclearpowerstationmainworks2.輔助工程constructionofsupportingworks3.環(huán)境保護(hù)工程constructionofenvironmentalprotectionworks4.安裝工程constructionofinstallationworks5.裝修工程constructionofdecorationworks7.工程進(jìn)度管理managementofprojectschedule8.工程質(zhì)量管理