建筑工程審計(jì)中止施工合同

建筑工程審計(jì)中止施工合同合同編號(hào)：__________一、中止施工范圍1.1本合同中止施工范圍包括：（1）工程的設(shè)計(jì)變更；（2）工程的施工方案調(diào)整；（3）工程的原材料更換；（4）工程的施工進(jìn)度調(diào)整；（5）工程的質(zhì)量控制措施；（6）工程的安全防護(hù)措施；（7）工程的其他相關(guān)事宜。二、中止施工原因（1）政策法規(guī)變化，需對(duì)工程進(jìn)行調(diào)整；（2）工程設(shè)計(jì)存在重大缺陷，需重新設(shè)計(jì)；（3）工程施工過程中，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，需暫停施工；（4）工程所需的資金、設(shè)備、材料等無(wú)法及時(shí)到位；（5）其他不可抗力因素影響工程的正常進(jìn)行。2.2乙方在甲方?jīng)Q定中止施工后，應(yīng)立即停止施工，妥善保管工程現(xiàn)場(chǎng)，確保工程現(xiàn)場(chǎng)的安全。三、中止施工期間的責(zé)任（1）負(fù)責(zé)與乙方溝通，及時(shí)告知中止施工的原因；（2）負(fù)責(zé)解決工程中止施工所涉及的政策法規(guī)、設(shè)計(jì)、施工方案等問題；（3）負(fù)責(zé)在中止施工期間，按照約定支付乙方的停工損失；（4）負(fù)責(zé)在中止施工期間，對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全防護(hù)，防止安全事故的發(fā)生。（1）負(fù)責(zé)妥善保管工程現(xiàn)場(chǎng)，確保工程現(xiàn)場(chǎng)的安全；（2）負(fù)責(zé)按照甲方要求，對(duì)工程進(jìn)行必要的保護(hù)措施；（3）負(fù)責(zé)在中止施工期間，積極配合甲方的審計(jì)工作；（4）負(fù)責(zé)在中止施工期間，按照約定向甲方提供審計(jì)報(bào)告。四、中止施工的解除4.1甲方在中止施工原因消除后，應(yīng)立即通知乙方恢復(fù)施工。4.2乙方在接到甲方恢復(fù)施工的通知后，應(yīng)立即組織人員、設(shè)備、材料等，確保工程按照約定的進(jìn)度進(jìn)行。五、中止施工期間的費(fèi)用5.1甲方應(yīng)按照乙方的實(shí)際停工損失，支付乙方在中止施工期間的費(fèi)用。5.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，合理控制中止施工期間的費(fèi)用。六、違約責(zé)任6.1甲方未按照約定支付乙方在中止施工期間的費(fèi)用，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2乙方未按照約定妥善保管工程現(xiàn)場(chǎng)，導(dǎo)致工程安全事故的發(fā)生，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程恢復(fù)施工之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)文件2.工程施工方案3.工程原材料檢測(cè)報(bào)告4.工程進(jìn)度計(jì)劃5.工程質(zhì)量控制措施6.工程安全防護(hù)措施方案7.審計(jì)報(bào)告8.相關(guān)政策法規(guī)文件9.資金、設(shè)備、材料供應(yīng)合同或協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定支付乙方在中止施工期間的費(fèi)用，屬于違約行為。2.乙方未按照約定妥善保管工程現(xiàn)場(chǎng)，導(dǎo)致工程安全事故的發(fā)生，屬于違約行為。3.甲方未按照約定解決工程中止施工所涉及的政策法規(guī)、設(shè)計(jì)、施工方案等問題，屬于違約行為。4.乙方未按照甲方要求，對(duì)工程進(jìn)行必要的保護(hù)措施，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.建筑工程審計(jì)：指對(duì)建筑工程的財(cái)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)和監(jiān)督的活動(dòng)。2.中止施工：指在施工過程中，因特定原因暫停施工活動(dòng)。3.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務(wù)。4.停工損失：指因中止施工導(dǎo)致乙方產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。5.不可抗力：指無(wú)法預(yù)見、無(wú)法避免、無(wú)法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：工程中止施工原因消除后，甲方未能及時(shí)通知乙方恢復(fù)施工。解決辦法：甲方應(yīng)在中止施工原因消除后的第一時(shí)間通知乙方，確保工程及時(shí)恢復(fù)施工。2.問題：甲方未按照約定支付乙方在中止施工期間的費(fèi)用。解決辦法：甲方應(yīng)按照乙方的實(shí)際停工損失，按時(shí)支付乙方在中止施工期間的費(fèi)用。3.問題：工程現(xiàn)場(chǎng)安全事故發(fā)生，導(dǎo)致工程無(wú)法正常進(jìn)行。解決辦法：乙方應(yīng)在中止施工期間，加強(qiáng)工程現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)措施，防止安全事故的發(fā)生。4.問題：工程設(shè)計(jì)、施工方案調(diào)整，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤。解決辦法：甲方應(yīng)與乙方積極溝通，共同解決設(shè)計(jì)、施工方案調(diào)整問題，確保工程進(jìn)度不受影響。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.工程因政策法規(guī)變化，需要進(jìn)行調(diào)整。2.工程設(shè)計(jì)