家庭裝飾施工合同書新樣板

合同編號：__________家庭裝飾施工合同書甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程內(nèi)容：根據(jù)甲方的要求，乙方負(fù)責(zé)完成家庭的裝飾施工，包括墻面、地面、天花板等部位的裝修及家具的安裝。1.4工程預(yù)算：根據(jù)雙方協(xié)商確定的工程內(nèi)容和施工要求，甲方向乙方支付工程款人民幣_______元整（大寫：_______________________元整）。二、工程進(jìn)度及工期2.1乙方應(yīng)按照雙方約定的工程進(jìn)度計劃進(jìn)行施工。工程進(jìn)度計劃由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定。2.2乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保在合同約定的工期內(nèi)完成全部工程。工期自雙方簽訂合同之日起算，至工程驗收合格之日止。2.3甲方應(yīng)按約定時間支付工程款，遲延支付的，應(yīng)按同期銀行貸款利率支付違約金。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照約定的施工標(biāo)準(zhǔn)、工藝和質(zhì)量要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.2工程驗收合格后，乙方應(yīng)承擔(dān)一定期限的質(zhì)保責(zé)任。質(zhì)保期限由雙方在合同中另行約定。3.3工程驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求及時整改，直至達(dá)到約定的質(zhì)量要求。四、材料供應(yīng)4.1乙方應(yīng)按照約定的材料品牌、型號和質(zhì)量要求采購施工材料。4.2甲方應(yīng)按照約定的時間和方式向乙方支付材料款。五、工程款支付及結(jié)算5.1甲方按照雙方約定的付款進(jìn)度向乙方支付工程款。5.2工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的工程決算報告，雙方按照約定的方式進(jìn)行結(jié)算。5.3甲方遲延支付工程款的，應(yīng)按照同期銀行貸款利率支付違約金。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。6.2乙方未按照約定時間完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且雙方結(jié)算完畢之日終止。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項及解決辦法：1.雙方在簽訂合同時，應(yīng)仔細(xì)閱讀合同條款，確保雙方的權(quán)利和義務(wù)明確無誤。2.工程進(jìn)度和工期方面，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照約定的進(jìn)度計劃進(jìn)行施工，確保工程按時完成。3.工程質(zhì)量方面，乙方應(yīng)按照約定的施工標(biāo)準(zhǔn)、工藝和質(zhì)量要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.材料供應(yīng)方面，乙方應(yīng)按照約定的材料品牌、型號和質(zhì)量要求采購施工材料。5.工程款支付及結(jié)算方面，甲方應(yīng)按照約定的時間和方式向乙方支付工程款，乙方應(yīng)向甲方提供完整的工程決算報告。6.若發(fā)生違約行為，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。7.若在履行合同過程中發(fā)生爭議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除等法律行為。2.建筑法：是指調(diào)整建筑活動過程中各方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱，包括建筑設(shè)計、施工、監(jiān)理、驗收等環(huán)節(jié)。3.違約金：是指當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的金錢。4.質(zhì)保責(zé)任：是指產(chǎn)品或工程在保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，生產(chǎn)者或施工方應(yīng)承擔(dān)的維修、更換、賠償?shù)蓉?zé)任。5.管轄權(quán)：是指法院對一定范圍內(nèi)的民事案件具有審理和判決的權(quán)力。特殊應(yīng)用場合及補(bǔ)充條款：1.甲乙雙方為親朋好友關(guān)系，希望增加信任和友情條款：補(bǔ)充條款：鑒于甲乙雙方系親朋好友，乙方承諾在施工過程中將更加用心，確保工程質(zhì)量，雙方相互信任，相互支持，共度美好時光。工程完成后，乙方提供一年的質(zhì)保期，如有任何問題，乙方承諾及時解決。2.甲方為上班族，希望工程在周末或節(jié)假日進(jìn)行，以免影響正常生活：補(bǔ)充條款：甲方工作時間繁忙，乙方應(yīng)盡量在周末或節(jié)假日進(jìn)行施工，以減少對甲方生活的影響。乙方需提前與甲方溝通施工時間，確保甲方知情并同意。3.工程涉及定制家具，甲方有特殊要求，希望乙方能夠滿足：補(bǔ)充條款：甲方要求定制家具，乙方需根據(jù)甲方提供的圖紙和要求進(jìn)行生產(chǎn)。如有任何分歧，雙方應(yīng)及時溝通，乙方需盡量滿足甲方的要求。如因乙方原因?qū)е聼o法滿足甲方要求，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.甲方對環(huán)保有較高要求，希望乙方使用環(huán)保材料：補(bǔ)充條款：乙方承諾在施工過程中使用環(huán)保材料，并提供相關(guān)環(huán)保認(rèn)證