定額計價合同模板

定額計價合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、誠實信用的原則，就乙方承攬甲方某工程項目，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程內(nèi)容：__________

1.4工程規(guī)模：__________

1.5工程合同造價：人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

二、工程工期

2.1工程開工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工期延誤賠償：因乙方原因導致工程延期，每延誤一日，應向甲方支付人民幣__________元整的違約金。

三、工程款項

3.1付款方式：__________

3.2付款進度：__________

3.3付款條件：__________

四、工程質量

4.1工程質量標準：符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質量標準。

4.2工程驗收：甲方有權在工程完成后進行驗收，乙方應予以配合。

4.3質量保證期：自工程竣工驗收合格之日起，乙方對工程質量承擔__________年的保修責任。

五、工程變更

5.1工程變更范圍：__________

5.2工程變更程序：__________

5.3工程變更費用：__________

六、違約責任

6.1甲方違約責任：__________

6.2乙方違約責任：__________

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

九、附件

1.工程設計文件

2.工程施工圖紙

3.工程量清單

4.工程造價計算書

5.其他與本合同相關的文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）本著平等、自愿、誠實信用的原則，就乙方承攬甲方某工程項目，丙方提供技術支持與咨詢服務，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程內(nèi)容：__________

1.4工程規(guī)模：__________

1.5工程合同造價：人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

二、丙方責任與權利

2.1丙方作為技術支持與咨詢服務提供方，負責對乙方施工過程中的技術問題提供指導與支持。

2.2丙方有權對乙方施工過程中的設計方案、施工工藝、材料選用等進行審查，并提出改進意見。

2.3丙方有權對乙方施工過程中出現(xiàn)的技術問題進行評估，并要求乙方進行整改。

2.4丙方有權根據(jù)工程進度收取技術服務費，具體金額及支付方式雙方另行協(xié)商。

三、甲方權益保障

3.1甲方有權對工程進度、質量、安全等方面進行監(jiān)督檢查，乙方應予以配合。

3.2甲方有權要求乙方在工程進度、質量、安全等方面提交相關資料，乙方應予以配合。

3.3甲方有權對乙方提交的設計方案、施工圖紙等進行審查，并提出修改意見。

3.4甲方有權要求乙方在工程過程中對關鍵技術問題進行說明，乙方應予以配合。

四、乙方責任與權利

4.1乙方負責按照甲方要求完成工程項目的施工，確保工程質量、進度和安全。

4.2乙方有權按照丙方的技術指導完成施工，但需確保施工質量符合國家標準。

4.3乙方有權根據(jù)工程實際情況提出合理變更，經(jīng)甲方和丙方同意后實施。

4.4乙方有權在工程完成后按照合同約定進行結算。

五、違約責任及限制條款

5.1乙方若未按合同約定完成工程，每延誤一日，應向甲方支付人民幣__________元整的違約金。

5.2乙方若未按合同約定保證工程質量，造成甲方損失的，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方損失。

5.3乙方若違反合同約定，丙方有權要求乙方停止施工，并追究其違約責任。

5.4乙方在施工過程中不得擅自改變設計方案、施工工藝，如需變更，應經(jīng)甲方和丙方同意。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

八、附件

1.工程設計文件

2.工程施工圖紙

3.工程量清單

4.工程造價計算書

5.其他與本合同相關的文件

九、總結

第三方丙方的介入，旨在為甲方提供技術支持與咨詢服務，確保工程質量和進度。甲方作為主導方，通過明確丙方的責任與權利，以及增加自身的權利條款和利益條款，保障了自身權益。同時，增加乙方的違約及限制條款，對乙方施加壓力，促使乙方嚴格履行合同義務。本合同的實施，有利于甲方在工程項目建設過程中降低風險，確保項目順利進行。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）與甲方（以下簡稱“甲方”）及丁方（以下簡稱“丁方”）本著平等、自愿、誠實信用的原則，就乙方承攬甲方某工程項目，丁方提供工程監(jiān)理服務，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程內(nèi)容：__________

1.4工程規(guī)模：__________

1.5工程合同造價：人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

二、丁方責任與權利

2.1丁方作為工程監(jiān)理方，負責對工程項目的施工過程進行監(jiān)督、檢查和驗收。

2.2丁方有權對施工圖紙、施工方案、施工材料等進行審查，并提出改進建議。

2.3丁方有權對施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監(jiān)督，確保符合合同約定和行業(yè)標準。

2.4丁方有權對不符合要求的施工行為提出整改要求，乙方應予以配合。

三、乙方權益保障

3.1乙方有權根據(jù)工程實際情況調整施工方案，但需提前通知甲方和丁方，并取得雙方同意。

3.2乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款項，并對支付進度進行監(jiān)督。

3.3乙方有權在工程過程中因不可抗力等因素導致工程延誤時，要求甲方相應延長工期。

3.4乙方有權在工程完成后按照合同約定進行結算，并獲得相應的工程款。

四、甲方責任與權利

4.1甲方負責提供工程項目的相關資料，包括設計圖紙、施工圖紙、技術規(guī)范等。

4.2甲方負責按照合同約定支付工程款項，并對支付進度進行監(jiān)督。

4.3甲方有權對工程進度、質量、安全等方面進行監(jiān)督檢查，乙方應予以配合。

4.4甲方有權對乙方提交的施工方案、施工圖紙等進行審查，并提出修改意見。

五、違約責任及限制條款

5.1甲方若未按合同約定支付工程款項，每延誤一日，應向乙方支付人民幣__________元整的違約金。

5.2甲方若未按合同約定提供工程資料，導致工程延誤，應承擔相應的責任。

5.3甲方若違反合同約定，乙方有權要求甲方停止施工，并追究其違約責任。

5.4甲方在工程過程中不得擅自改變設計方案、施工工藝，如需變更，應經(jīng)乙方和丁方同意。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

7.2本合同一式三份，甲乙丁三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

八、附件

1.工程設計文件

2.工程施工圖紙

3.工程量清單

4.工程造價計算書

5.其他與本合同相關的文件

九、總結

乙方作為主導方，通過明確丁方的責任與權利，以及增加自身的權利條款和利益條款，確保了在工程項目建設過程中的權益。乙方的