舊注塑機(jī)買賣協(xié)議書（3篇）

舊注塑機(jī)買賣協(xié)議書（3篇）

舊注塑機(jī)買賣協(xié)議書（通用3篇）

舊注塑機(jī)買賣協(xié)議書篇1

甲方：__________

乙方：__________

甲乙雙方本著誠信合作、互惠互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國國法》及其他有關(guān)規(guī)定，簽訂此協(xié)議。舊注塑機(jī)的生產(chǎn)日期：__________，產(chǎn)地__________計(jì)__________臺。舊塑機(jī)的轉(zhuǎn)讓事宜協(xié)商一致，自愿簽訂并共同遵守該設(shè)備轉(zhuǎn)讓合同，具體條款如下：

1、該合同貨物為舊注塑機(jī)拾壹臺，包括干燥機(jī)、上料機(jī)、機(jī)內(nèi)液壓油等按現(xiàn)有使用標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，計(jì)人民幣__________元(大寫：__________)的價(jià)格轉(zhuǎn)讓乙方。

2、簽訂合同后，乙方在驗(yàn)收全套設(shè)備無任何異議后，乙方付給甲方定金__________元，剩余貨款__________元，在提貨裝車當(dāng)日一次性付清設(shè)備全款，拉幾臺付幾臺的款。

3、在乙方將設(shè)備未拉出甲方所在地前的一切產(chǎn)權(quán)糾紛由甲方承擔(dān)，否則甲方承擔(dān)一切違約責(zé)任，超過此地由乙方承擔(dān)，拆裝設(shè)備由乙方承擔(dān)。限乙方在20日內(nèi)拉走設(shè)備。

4、簽訂合同后在執(zhí)行期間如乙方違約并賠償對方總貨款10%的違約金，如甲方違約，雙倍反還乙方的定金，并賠償對方總貨款20%的違約金。

5、該設(shè)備為舊注塑機(jī)，所以甲方提供收款收據(jù)，甲方必須提供設(shè)備清單一份(作為設(shè)備轉(zhuǎn)讓的附件)及機(jī)器說明資料一份。

6、在轉(zhuǎn)讓合同履行過程如發(fā)生爭議的，由雙方當(dāng)事人友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方有權(quán)向人民法院提出起訴。

7、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。

甲方：__________乙方：__________

代表人：__________代表人：__________

日期：__________日期：__________

舊注塑機(jī)買賣協(xié)議書篇2

范本狹義合同指一切民事合同。為大家搜集整理的注塑機(jī)買賣合同范本，歡迎大家閱讀與借鑒，希望能夠給你帶來幫助。承攬方：委托方：合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《民法典》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。

一、承攬標(biāo)準(zhǔn)

二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：以客戶提供稿件的確認(rèn)件為準(zhǔn)！按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

三、版費(fèi)承擔(dān)責(zé)任及起訂量：所有包裝由運(yùn)城__公司大版制作，版費(fèi)由委托方預(yù)付1

4.9萬元，每單款包裝累計(jì)達(dá)到貨值15萬元，承攬方全額退還版費(fèi)。改版費(fèi)用由委托方承擔(dān)。起訂量見附件。

四、貨款結(jié)算方式及時(shí)間：每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月____日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準(zhǔn)。

五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：按相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)或雙方書面約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。

六、運(yùn)輸方式及交貨時(shí)間：承攬方負(fù)責(zé)送貨到委托方，運(yùn)費(fèi)承攬方負(fù)責(zé)。新版的交貨時(shí)間：稿件客戶確認(rèn)后20天交貨，返單交貨時(shí)間為合同簽定后15天交貨。

七、加工承攬地：承攬方所在地。

八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬元，質(zhì)保金在結(jié)款時(shí)扣除。

九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標(biāo)的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費(fèi)，版費(fèi)，材料費(fèi)及工時(shí)費(fèi)均由委托方承擔(dān)，委托方不得拒付相關(guān)費(fèi)用。

十、交貨期的約定：交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定，時(shí)間從委托方定稿并下訂單開始計(jì)算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。十

一、驗(yàn)收時(shí)間：自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應(yīng)按合同約定對產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定，委托方應(yīng)在收到產(chǎn)品之日起____日內(nèi)向承攬方提出書面異議，并不得動用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量符合約定。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，使用期內(nèi)發(fā)生問題，除委托方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)退換，如有其它問題雙方協(xié)商解決。十

二、知識產(chǎn)權(quán)：委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊商標(biāo)或外觀設(shè)計(jì)專利，著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)，委托方應(yīng)向承攬方提供所有權(quán)或使用許可證。委托方還應(yīng)向承攬方提供委托書，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），條碼證，證等。委托方對提供的所有材料的真實(shí)性，合法性負(fù)責(zé)，如委托方未提供或提供的資料不實(shí)而引起侵權(quán)等糾紛，由委托方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任十

三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），證，印刷執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），第三方檢測報(bào)告。十

四、除外責(zé)任：因不可抗力，停電，主設(shè)備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付，不應(yīng)視為承攬方違約，但承攬方應(yīng)在上述事故發(fā)生后的12小時(shí)內(nèi)書面通知委托方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上，委托方方有權(quán)取消本合同。十

五、違約責(zé)任：

1.承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，委托方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委托方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。

4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔(dān)本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨）；未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

5.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付本合同總金額20%的違約金。如因承攬方工作進(jìn)度達(dá)或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定，使委托方錯(cuò)過了產(chǎn)品上市的最佳時(shí)機(jī)，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實(shí)際情況另外承擔(dān)委托方直接及間接的經(jīng)濟(jì)損失。十

六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認(rèn)的定作業(yè)務(wù)，雙方均收受本合同的約束。十

七、未盡事宜，均按《民法典》有關(guān)條例的規(guī)定執(zhí)行。十

八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。十

九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預(yù)付款的，自預(yù)付款交付之日起生效。本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止簽訂地點(diǎn)：

簽訂時(shí)間：

舊注塑機(jī)買賣協(xié)議書篇3

供方：______

需方：______

供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。

第一條商品名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量

┌————┬—————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

│品名│種類│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

├————┼—————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

│││││││

├————┼—————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

│││││││

└————┴—————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

第二條商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可選擇下列第__項(xiàng)作標(biāo)準(zhǔn)：

1.附商品樣本，作為合同附件。

2.商品質(zhì)量，按照____標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(副品不得超過__%)。

3.商品質(zhì)量由雙方議定。

第三條商品單價(jià)及合同總金額

1.商品定價(jià)，供需雙方同意按____定價(jià)執(zhí)行。如因原料、材料、生產(chǎn)條件發(fā)生變化，需變動價(jià)格時(shí)，應(yīng)經(jīng)供需雙方協(xié)商。否則，造成損失由違約方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2.單價(jià)和合同總金額：_________。

第四條包裝方式及包裝品處理_______。

(按照各種商品的不同，規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對方的包裝品，應(yīng)按鐵路規(guī)定，訂明回空方法及時(shí)間，或另作規(guī)定。)

第五條交貨方式

1.交貨時(shí)間：_________。

2.交貨地點(diǎn)：_________。

3.運(yùn)輸方式：_________。

第六條驗(yàn)收方法__________。

(按照交貨地點(diǎn)與時(shí)間，根據(jù)不同商品種類，規(guī)定驗(yàn)收的處理方法。)

第七條預(yù)付貨款

(根據(jù)不同商品，決定是否預(yù)付貨款及金額。)

第八條付款日期及結(jié)算方式_______。

第九條運(yùn)輸及保險(xiǎn)_________。

(根據(jù)實(shí)際情況，需委托對方代辦運(yùn)輸手續(xù)者，應(yīng)于合同中訂明。為保證貨物途中的安全，代辦運(yùn)輸單位應(yīng)根據(jù)具體情況代為投保運(yùn)輸險(xiǎn)。)

第十條運(yùn)輸費(fèi)用負(fù)擔(dān)________。

第十一條違約責(zé)任

1.需方延付貨款或付款后供方無貨。使對方造成損失，應(yīng)償付對方此批貨款總價(jià)__%的違約金。

2.供方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者，供方應(yīng)償付需方此批貨款總值__%的違約金。需方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應(yīng)按償付供方此批貨款總值__%的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量，變動交貨時(shí)間，應(yīng)提前通知對方，征得同意，否則應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

3.供方所發(fā)貨品有不合規(guī)格、質(zhì)量或霉?fàn)€等情況，需方有權(quán)拒絕付款(如已付款，應(yīng)訂明退款退貨辦法)，但須先行辦理收貨手續(xù)，并代為保管和立即通知供方，因此所發(fā)生的一切費(fèi)用損失，由供方負(fù)責(zé)，如經(jīng)供方要求代為處理，并須負(fù)責(zé)迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協(xié)商決定。

4.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或者預(yù)先賠償額的計(jì)算方法的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。

第十二條當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對方，并在合理期限內(nèi)提供有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明，可以全部或部分免除該方當(dāng)事人的責(zé)任。

第十三條本合同在執(zhí)行中