2024年度消防工程項目承包協議版

2024年度消防工程項目承包協議版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3消防工程項目定義第二條合同范圍及內容2.1承包內容2.2工程地點2.3工程時間第三條工程質量標準3.1工程質量要求3.2質量驗收標準3.3質量保障措施第四條工程價款及支付方式4.1工程總價款4.2支付方式4.3支付時間及條件第五條工期延誤及違約責任5.1工期延誤責任5.2違約責任5.3違約金計算方式第六條甲方義務及責任6.1甲方提供的條件6.2甲方應承擔的責任第七條乙方義務及責任7.1乙方施工要求7.2乙方應承擔的責任第八條合同的變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件第九條爭議解決方式9.1爭議解決方式9.2訴訟管轄法院第十條合同的生效、終止與解除10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件第十一條保密條款11.1保密內容11.2保密期限11.3違約保密條款第十二條不可抗力12.1不可抗力定義12.2不可抗力后果處理第十三條稅款及費用13.1稅款承擔13.2費用承擔第十四條其他條款14.1雙方約定其他事項14.2法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××消防安全責任有限公司1.1甲方地址：×××市×××區(qū)×××路×××號1.2乙方名稱：×××建筑工程有限公司1.2乙方地址：×××市×××區(qū)×××路×××號1.3消防工程項目定義：本項目指×××市×××區(qū)域內的消防設施安裝、調試、驗收等全部工作。第二條合同范圍及內容2.1承包內容：本合同包括但不限于消防水源系統、消防供水系統、消防供電系統、消防報警系統、自動滅火系統、防煙排煙系統、消防通信系統等的安裝、調試、驗收工作。2.2工程地點：×××市×××區(qū)域2.3工程時間：本工程計劃自××××年××月××日開始，至××××年××月××日結束。第三條工程質量標準3.1工程質量要求：乙方應嚴格按照國家消防技術規(guī)范和標準進行施工，確保工程質量達到合格標準。3.2質量驗收標準：本工程的質量驗收將嚴格按照國家消防驗收規(guī)范進行，包括消防設施的功能性試驗、系統聯動試驗等。3.3質量保障措施：乙方應建立健全質量管理體系，對施工過程中出現的質量問題及時進行整改，確保工程質量。第四條工程價款及支付方式4.1工程總價款：經雙方協商，本工程的總價款為人民幣××萬元整（大寫：玖佰玖拾玖萬元整）。4.2支付方式：本合同價款采用按工程進度分階段支付的方式。4.3支付時間及條件：甲方在確認乙方完成合同約定的工程進度后，應當在7個工作日內支付相應款項。第五條工期延誤及違約責任5.1工期延誤責任：如乙方原因導致工程進度延誤，乙方應按照延誤天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為總價款的千分之五。5.2違約責任：除工期延誤外，如乙方違反合同其他條款，甲方有權要求乙方支付違約金，具體金額雙方協商確定。5.3違約金計算方式：違約金計算方式為：違約金金額為總價款的百分之一。第六條甲方義務及責任6.1甲方提供的條件：甲方應保證乙方施工期間所需的水、電、通訊等基礎設施的正常使用。6.2甲方應承擔的責任：甲方應按照合同約定及時支付工程款項，提供施工所需的相關資料和條件，并協助乙方完成工程驗收。第七條乙方義務及責任7.1乙方施工要求：乙方應按照合同約定和國家消防技術規(guī)范進行施工，確保工程質量。7.2乙方應承擔的責任：乙方應承擔因施工原因導致的人身傷害、財產損失等一切法律責任。第八條合同的變更與解除8.1合同變更條件：在合同履行過程中，如因特殊情況需要變更合同內容，須經雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。8.2合同解除條件：在合同履行過程中，如因不可抗力等原因導致合同無法履行，雙方協商一致可以解除合同。第九條爭議解決方式9.1爭議解決方式：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2訴訟管轄法院：本合同爭議的訴訟管轄法院為合同簽訂地人民法院。第十條合同的生效、終止與解除10.1合同生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同終止條件：本合同在工程驗收合格，并支付完合同價款后終止。10.3合同解除條件：除本合同第八條規(guī)定的合同解除條件外，任何一方未履行合同義務的，另一方有權解除合同。第十一條保密條款11.1保密內容：雙方在合同履行過程中獲知的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等。11.2保密期限：本合同的有效期及終止后五年。11.3違約保密條款：違反本保密條款的，違約方應承擔相應的違約責任。第十二條不可抗力12.1不可抗力定義：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。12.2不可抗力后果處理：因不可抗力導致合同無法履行或者造成損失的，雙方均不承擔責任。第十三條稅款及費用13.1稅款承擔：雙方應依法納稅，承擔合同履行過程中產生的稅費。13.2費用承擔：除合同另有約定外，合同履行過程中產生的其他費用由雙方按照約定承擔。第十四條其他條款14.1雙方約定其他事項：雙方可以在合同附件中約定其他事項。14.2法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項：雙方應遵守相關法律法規(guī)，履行合同約定的義務。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：消防工程項目詳細設計方案附件二：消防工程項目施工圖紙附件三：消防工程項目施工進度計劃附件四：消防工程項目質量驗收標準附件五：消防工程項目安全防護措施方案附件六：消防工程項目環(huán)境保護措施方案附件七：消防工程項目變更申請表附件八：消防工程項目驗收報告附件九：消防工程項目保修條款附件十：消防工程項目違約金計算公式附件一的詳細要求：應包括消防設施的詳細設計參數、系統布局、設備選型等內容，符合國家消防技術規(guī)范和甲方要求。附件二的詳細要求：應包括消防設施的施工圖紙、安裝位置、管線路徑等內容，清晰明了，易于施工人員理解和操作。附件三的詳細要求：應包括消防設施的施工進度計劃、階段性目標、關鍵節(jié)點等內容，確保工程按計劃順利進行。附件四的詳細要求：應包括消防設施的質量驗收標準、驗收程序、驗收方法等內容，確保工程質量達到合格標準。附件五的詳細要求：應包括消防設施的安全防護措施、安全管理制度、安全培訓等內容，確保工程施工期間的安全。附件六的詳細要求：應包括消防設施的環(huán)境保護措施、環(huán)保管理制度、環(huán)保設施等內容，確保工程施工期間的環(huán)境保護。附件七的詳細要求：應包括消防設施變更的內容、范圍、時間等內容，變更申請應經雙方協商一致。附件八的詳細要求：應包括消防設施驗收的標準、程序、方法等內容，驗收報告應由乙方提交給甲方。附件九的詳細要求：應包括消防設施保修的期限、保修范圍、保修服務等內容，確保工程在使用過程中的維護和修理。附件十的詳細要求：應包括消防設施違約金計算的公式、計算基數、計算方法等內容，確保違約責任的明確和公平。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：乙方未按照合同約定和國家消防技術規(guī)范進行施工，導致工程質量不符合驗收標準。責任認定：乙方應承擔因施工原因導致的人身傷害、財產損失等一切法律責任。示例說明：如果乙方在施工過程中使用了不合格的材料，導致消防設施無法正常運行，甲方有權要求乙方拆除不合格設施，重新施工，并按照合同約定支付違約金。違約行為：乙方未按照合同約定的時間完成工程進度。責任認定：乙方應按照延誤天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為總價款的千分之五。示例說明：如果乙方因自身原因導致工程進度延誤，甲方有權要求乙方支付相應的違約金。違約行為：甲方未按照合同約定及時支付工程款項。責任認定：甲方應承擔違約責任，向乙方支付遲延付款的利息，并按照合同約定支付違約金。示例說明：如果甲方未按照合同約定的時間支付工程款項，乙方有權要求甲方支付遲延付款的利息和違約金。說明三：法律名詞及解釋：不可抗力：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。在本合同中的應用：如果因不可抗力導致合同無法履行或者造成損失的，雙方均不承擔責任。違約：違約是指合同一方或雙方未履行合同約定的義務。在本合同中的應用：如果一方違約，另一方有權要求違約方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失