2024年施工人工費(fèi)用追加協(xié)議要點(diǎn)版

2024年施工人工費(fèi)用追加協(xié)議要點(diǎn)版A版本合同目錄一覽1.工程概況1.1工程名稱1.2工程地點(diǎn)1.3工程規(guī)模1.4工程性質(zhì)2.合同主體2.1甲方名稱2.2甲方地址2.3乙方名稱2.4乙方地址3.人工費(fèi)用追加3.1追加費(fèi)用的原因3.2追加費(fèi)用的計算方式3.3追加費(fèi)用的支付時間3.4追加費(fèi)用的支付方式4.工程進(jìn)度與工期4.1工程進(jìn)度計劃4.2工期延誤的責(zé)任4.3工期提前的獎勵5.人工費(fèi)用管理5.1人工費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)5.2人工費(fèi)用結(jié)算方式5.3人工費(fèi)用調(diào)整機(jī)制6.合同的變更與解除6.1合同變更的條件6.2合同解除的條件7.違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任7.2乙方違約責(zé)任8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點(diǎn)8.3爭議解決時效9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3違約保密條款的后果10.合同的生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件11.其他條款11.1不可抗力11.2法律適用11.3合同附件12.簽字蓋章12.1甲方簽字蓋章12.2乙方簽字蓋章13.合同日期13.1簽署日期14.合同編號14.1合同編號第一部分：合同如下：1.工程概況1.2工程地點(diǎn)：甲方提供的本項目施工地點(diǎn)，具體位置詳見《施工合同》附件一。1.3工程規(guī)模：本項目的設(shè)計規(guī)模和施工規(guī)模，具體詳見《施工合同》附件二。1.4工程性質(zhì)：根據(jù)《施工合同》所述，本項目屬于性質(zhì)。2.合同主體2.2甲方地址：甲方注冊地址，具體詳見《施工合同》附件三。2.4乙方地址：乙方注冊地址，具體詳見《施工合同》附件四。3.人工費(fèi)用追加3.3追加費(fèi)用的支付時間：甲方應(yīng)在收到乙方提交的《人工費(fèi)用追加支付申請》后的（時間）內(nèi)，將追加的人工費(fèi)用支付給乙方。3.4追加費(fèi)用的支付方式：甲方應(yīng)通過（支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等）將追加的人工費(fèi)用支付給乙方。4.工程進(jìn)度與工期4.1工程進(jìn)度計劃：乙方應(yīng)按照甲方要求，確保本項目按照附件六《工程進(jìn)度計劃》所列的進(jìn)度進(jìn)行施工。4.2工期延誤的責(zé)任：如乙方因自身原因?qū)е卤卷椖抗て谘诱`，乙方應(yīng)按照《施工合同》的約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.3工期提前的獎勵：如乙方提前完成本項目施工，甲方應(yīng)按照附件七《工期提前獎勵方案》的約定給予乙方獎勵。5.人工費(fèi)用管理5.1人工費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)：乙方施工人員的人工費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)，具體詳見附件八《人工費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)》。5.2人工費(fèi)用結(jié)算方式：乙方應(yīng)按照《施工合同》的約定，每月（或每季度、每年）與甲方進(jìn)行人工費(fèi)用的結(jié)算。5.3人工費(fèi)用調(diào)整機(jī)制：如遇人工費(fèi)用變動，雙方應(yīng)按照附件九《人工費(fèi)用調(diào)整機(jī)制》的約定進(jìn)行調(diào)整。6.合同的變更與解除6.1合同變更的條件：合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。6.2合同解除的條件：合同解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。7.違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任：如甲方未按照本合同的約定履行義務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體詳見附件十《甲方違約責(zé)任》。7.2乙方違約責(zé)任：如乙方未按照本合同的約定履行義務(wù)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體詳見附件十一《乙方違約責(zé)任》。8.爭議解決8.1爭議解決方式：雙方發(fā)生合同爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。8.2爭議解決地點(diǎn)：爭議解決的地點(diǎn)應(yīng)為本合同簽訂地人民法院。8.3爭議解決時效：雙方應(yīng)在爭議發(fā)生之日起（時間）內(nèi)解決爭議，否則一方有權(quán)向法院提起訴訟。9.保密條款9.1保密內(nèi)容：本合同簽訂過程中所涉及到的雙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他雙方認(rèn)為需要保密的信息。9.2保密期限：自本合同簽訂之日起至本合同終止或履行完畢之日止。9.3違約保密條款的后果：如一方違反保密條款，泄露了保密信息，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償另一方因此造成的損失。10.合同的生效與終止10.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.其他條款11.1不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致一方不能履行本合同的，該方應(yīng)立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供證明文件。11.2法律適用：本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用（國家）的法律。11.3合同附件：本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。12.簽字蓋章12.1甲方簽字蓋章：本合同自甲方簽字蓋章之日起生效。12.2乙方簽字蓋章：本合同自乙方簽字蓋章之日起生效。13.合同日期13.1簽署日期：本合同自（年）年（月）月（日）日起生效。14.合同編號14.1合同編號：本合同編號為（編號）。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程概況詳細(xì)描述工程名稱、工程地點(diǎn)、工程規(guī)模、工程性質(zhì)等相關(guān)信息。附件二：甲方名稱和地址提供甲方的注冊名稱和地址。附件三：乙方名稱和地址提供乙方的注冊名稱和地址。附件四：人工費(fèi)用計算方法詳細(xì)說明人工費(fèi)用的計算方式和計算依據(jù)。附件五：追加人工費(fèi)用的原因詳細(xì)描述導(dǎo)致人工費(fèi)用追加的原因和具體情況。附件六：工程進(jìn)度計劃列出工程項目的進(jìn)度計劃和時間表。附件七：工期提前獎勵方案詳細(xì)說明工期提前的獎勵標(biāo)準(zhǔn)和計算方法。附件八：人工費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)列出乙方施工人員的人工費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)。附件九：人工費(fèi)用調(diào)整機(jī)制詳細(xì)說明人工費(fèi)用調(diào)整的條件和調(diào)整方法。附件十：甲方違約責(zé)任詳細(xì)列舉甲方違約行為及相應(yīng)的違約責(zé)任。附件十一：乙方違約責(zé)任詳細(xì)列舉乙方違約行為及相應(yīng)的違約責(zé)任。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：甲方未按照合同約定支付人工費(fèi)用、工期延誤、提前完成工程無獎勵等行為均屬于違約行為。甲方應(yīng)根據(jù)附件十的約定，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償乙方損失等。示例說明：如果甲方未按照合同約定時間支付追加的人工費(fèi)用，甲方應(yīng)根據(jù)附件十的約定，支付違約金給乙方。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：乙方未按照合同約定完成施工任務(wù)、人工費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)、工期延誤等行為均屬于違約行為。乙方應(yīng)根據(jù)附件十一的約定，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。示例說明：如果乙方未能按照工程進(jìn)度計劃完成施工任務(wù)，乙方應(yīng)根據(jù)附件十一的約定，支付違約金給甲方。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。在本合同中，不可抗力事件可能導(dǎo)致甲方或乙方不能履行合同義務(wù)。2.違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。在本合同中，違約金的具體金額和計算方式見附件十和附件十一。3.損失賠償：指一方因違約行為導(dǎo)致對方遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由違約方進(jìn)行賠償。在本合同中，損失賠償?shù)木唧w計算方式和范圍見