裝修安裝承攬合同模板

裝修安裝承攬合同模板第一篇范文：合同編號(hào)：[填寫(xiě)合同編號(hào)]

合同簽訂日期：[填寫(xiě)合同簽訂日期]

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“委托方”）：[填寫(xiě)委托方全稱(chēng)]

地址：[填寫(xiě)委托方地址]

聯(lián)系人：[填寫(xiě)委托方聯(lián)系人姓名]

聯(lián)系電話：[填寫(xiě)委托方聯(lián)系電話]

乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“承攬方”）：[填寫(xiě)承攬方全稱(chēng)]

地址：[填寫(xiě)承攬方地址]

聯(lián)系人：[填寫(xiě)承攬方聯(lián)系人姓名]

聯(lián)系電話：[填寫(xiě)承攬方聯(lián)系電話]

鑒于委托方擁有位于[填寫(xiě)地址]的房產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工程”），并希望對(duì)其進(jìn)行裝修安裝；

鑒于承攬方是具有相應(yīng)資質(zhì)和能力的裝修安裝公司，愿意承擔(dān)工程的裝修安裝工作；

雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就工程的裝修安裝事宜達(dá)成以下合同：

一、工程內(nèi)容

1.1工程名稱(chēng)：[填寫(xiě)工程名稱(chēng)]

1.2工程地點(diǎn)：[填寫(xiě)工程地點(diǎn)]

1.3工程規(guī)模：[填寫(xiě)工程規(guī)模]

1.4工程預(yù)算：[填寫(xiě)工程預(yù)算]

1.5工程時(shí)間表：[填寫(xiě)工程時(shí)間表]

二、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1承攬方應(yīng)按照委托方提供的工程設(shè)計(jì)方案和施工圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

2.2承攬方應(yīng)選用符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備及配件，并提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。

2.3工程完成后，委托方有權(quán)要求承攬方進(jìn)行驗(yàn)收，承攬方應(yīng)保證工程質(zhì)量達(dá)到委托方滿意的標(biāo)準(zhǔn)。

三、工程價(jià)款及支付方式

3.1雙方確認(rèn)，工程總價(jià)為[填寫(xiě)工程總價(jià)]元（大寫(xiě)：[填寫(xiě)工程總價(jià)大寫(xiě)]元整）。

3.2委托方應(yīng)按照雙方約定的付款進(jìn)度，向承攬方支付工程價(jià)款。具體付款進(jìn)度如下：

（1）合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)支付合同總價(jià)款的30%；

（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)支付合同總價(jià)款的30%；

（3）工程完成后支付合同總價(jià)款的20%；

（4）剩余的10%作為工程質(zhì)量保證金，在工程驗(yàn)收合格后支付。

3.3承攬方開(kāi)具等額的正規(guī)發(fā)票，委托方按約定時(shí)間支付工程價(jià)款。

四、工程工期

4.1雙方確認(rèn)，工程預(yù)計(jì)開(kāi)工日期為[填寫(xiě)預(yù)計(jì)開(kāi)工日期]，預(yù)計(jì)竣工日期為[填寫(xiě)預(yù)計(jì)竣工日期]。

4.2承攬方應(yīng)按照約定的工程時(shí)間表完成工程施工，如因承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照合同總價(jià)款的1%向委托方支付違約金。

五、工程驗(yàn)收及保修

5.1工程完成后，委托方應(yīng)組織驗(yàn)收，承攬方應(yīng)按照約定時(shí)間提供驗(yàn)收所需的相關(guān)資料和人員配合。

5.2工程驗(yàn)收合格后，雙方簽訂工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

5.3工程保修期為[填寫(xiě)保修期]，在保修期內(nèi)，承攬方對(duì)工程質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

六、合同的變更、解除和終止

6.1任何一方提出變更或解除合同，應(yīng)提前[填寫(xiě)提前天數(shù)]天書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。

6.2因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方可協(xié)商解除合同，并根據(jù)實(shí)際情況分擔(dān)因此產(chǎn)生的損失。

6.3合同終止后，承攬方應(yīng)按照委托方的要求完成工程收尾工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

七、違約責(zé)任

7.1任何一方違反合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。

7.2承攬方未按照約定時(shí)間完成工程，應(yīng)按照合同總價(jià)款的1%向委托方支付違約金。

八、爭(zhēng)議解決

8.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

九、其他約定

9.1雙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營(yíng)。

9.2雙方在合同履行過(guò)程中應(yīng)相互配合，確保工程順利進(jìn)行。

9.3合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（委托方）：[填寫(xiě)委托方蓋章]

乙方（承攬方）：[填寫(xiě)承攬方蓋章]

甲方代表（簽名）：[填寫(xiě)甲方代表簽名]

乙方代表（簽名）：[填寫(xiě)乙方代表簽名]

簽訂日期：[填寫(xiě)簽訂日期]

附件：

1.工程設(shè)計(jì)方案和施工圖紙

2.材料、設(shè)備及配件質(zhì)量證明文件

3.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

4.工程保修條款

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：[填寫(xiě)合同編號(hào)]

合同簽訂日期：[填寫(xiě)合同簽訂日期]

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“委托方”）：[填寫(xiě)委托方全稱(chēng)]

地址：[填寫(xiě)委托方地址]

聯(lián)系人：[填寫(xiě)委托方聯(lián)系人姓名]

聯(lián)系電話：[填寫(xiě)委托方聯(lián)系電話]

乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“承攬方”）：[填寫(xiě)承攬方全稱(chēng)]

地址：[填寫(xiě)承攬方地址]

聯(lián)系人：[填寫(xiě)承攬方聯(lián)系人姓名]

聯(lián)系電話：[填寫(xiě)承攬方聯(lián)系電話]

丙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“第三方”）：[填寫(xiě)第三方全稱(chēng)]

地址：[填寫(xiě)第三方地址]

聯(lián)系人：[填寫(xiě)第三方聯(lián)系人姓名]

聯(lián)系電話：[填寫(xiě)第三方聯(lián)系電話]

鑒于委托方擁有位于[填寫(xiě)地址]的房產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工程”），并希望對(duì)其進(jìn)行裝修安裝；

鑒于承攬方是具有相應(yīng)資質(zhì)和能力的裝修安裝公司，愿意承擔(dān)工程的裝修安裝工作；

鑒于第三方作為專(zhuān)業(yè)的工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)，能夠提供專(zhuān)業(yè)的工程監(jiān)理服務(wù)，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資控制；

委托方、承攬方和第三方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就工程的裝修安裝事宜及監(jiān)理服務(wù)達(dá)成以下合同：

一、第三方監(jiān)理服務(wù)的責(zé)權(quán)利

1.1丙方作為獨(dú)立的第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)，應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)承攬方的施工過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資控制符合委托方的要求。

1.2丙方應(yīng)指派具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理工程師組成項(xiàng)目監(jiān)理團(tuán)隊(duì)，對(duì)工程施工進(jìn)行全面監(jiān)理。

1.3丙方應(yīng)按照約定的時(shí)間提供監(jiān)理報(bào)告，對(duì)工程的進(jìn)度、質(zhì)量問(wèn)題等進(jìn)行詳細(xì)記錄和反饋。

1.4丙方應(yīng)對(duì)承攬方的施工過(guò)程進(jìn)行定期檢查，對(duì)不符合規(guī)范的行為及時(shí)提出整改要求。

1.5丙方在監(jiān)理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)要求承攬方立即停工整改，并及時(shí)通知委托方。

二、委托方的權(quán)益保障

2.1委托方有權(quán)根據(jù)合同約定，對(duì)工程施工進(jìn)行監(jiān)督和檢查，要求承攬方按照約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。

2.2委托方對(duì)工程的設(shè)計(jì)方案和施工圖紙享有最終決定權(quán)，承攬方和第三方應(yīng)嚴(yán)格按照委托方的要求進(jìn)行施工和監(jiān)理。

2.3委托方對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度和投資控制享有最終決定權(quán)，丙方應(yīng)按照委托方的要求進(jìn)行監(jiān)理，確保工程的順利進(jìn)行。

2.4委托方對(duì)工程的驗(yàn)收享有最終決定權(quán)，工程完成后，委托方應(yīng)組織驗(yàn)收，丙方應(yīng)提供相應(yīng)的監(jiān)理報(bào)告。

三、承攬方的義務(wù)及限制

3.1承攬方應(yīng)按照約定的工程設(shè)計(jì)方案和施工圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

3.2承攬方應(yīng)選用符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備及配件，并提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。

3.3承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照丙方的監(jiān)理要求進(jìn)行施工，對(duì)丙方提出的整改要求立即進(jìn)行整改。

3.4承攬方在施工過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即停工整改，并及時(shí)通知委托方和丙方。

四、合同的變更、解除和終止

4.1任何一方提出變更或解除合同，應(yīng)提前[填寫(xiě)提前天數(shù)]天書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。

4.2因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方可協(xié)商解除合同，并根據(jù)實(shí)際情況分擔(dān)因此產(chǎn)生的損失。

4.3合同終止后，承攬方應(yīng)按照委托方的要求完成工程收尾工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。

5.2承攬方未按照約定時(shí)間完成工程，應(yīng)按照合同總價(jià)款的1%向委托方支付違約金。

5.3丙方未按照約定要求進(jìn)行監(jiān)理，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1委托方、承攬方和第三方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營(yíng)。

7.2委托方、承攬方和第三方在合同履行過(guò)程中應(yīng)相互配合，確保工程順利進(jìn)行。

7.3本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

甲方（委托方）：[填寫(xiě)委托方蓋章]

乙方（承攬方）：[填寫(xiě)承攬方蓋章]

丙方（第三方）：[填寫(xiě)第三方蓋章]

甲方代表（簽名）：[填寫(xiě)甲方代表簽名]

乙方代表（簽名）：[填寫(xiě)乙方代表簽名]

丙方代表（簽名）：[填寫(xiě)丙方代表簽名]

簽訂日期：[填寫(xiě)簽訂日期]

附件：

1.工程設(shè)計(jì)方案和施工圖紙

2.材料、設(shè)備及配件質(zhì)量證明文件

3.工程監(jiān)理報(bào)告

第三方介入的意義和目的在于，通過(guò)獨(dú)立的監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程施工進(jìn)行全面的監(jiān)理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資控制符合委托方的要求。同時(shí)，第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)的存在，可以對(duì)承攬方的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)不符合規(guī)范的行為及時(shí)提出整改要求，保障委托方的權(quán)益。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于，通過(guò)明確甲方的權(quán)益保障和違約責(zé)任，確保工程施工按照甲方的要求進(jìn)行，保障工程的質(zhì)量、進(jìn)度和投資控制。同時(shí)，通過(guò)引入第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)，甲方可以在工程施工過(guò)程中獲得獨(dú)立的監(jiān)理服務(wù)，進(jìn)一步保障甲方的權(quán)益。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：[填寫(xiě)合同編號(hào)]

合同簽訂日期：[填寫(xiě)合同簽訂日期]

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“委托方”）：[填寫(xiě)委托方全稱(chēng)]

地址：[填寫(xiě)委托方地址]

聯(lián)系人：[填寫(xiě)委托方聯(lián)系人姓名]

聯(lián)系電話：[填寫(xiě)委托方聯(lián)系電話]

乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“承攬方”）：[填寫(xiě)承攬方全稱(chēng)]

地址：[填寫(xiě)承攬方地址]

聯(lián)系人：[填寫(xiě)承攬方聯(lián)系人姓名]

聯(lián)系電話：[填寫(xiě)承攬方聯(lián)系電話]

丙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“第三方”）：[填寫(xiě)第三方全稱(chēng)]

地址：[填寫(xiě)第三方地址]

聯(lián)系人：[填寫(xiě)第三方聯(lián)系人姓名]

聯(lián)系電話：[填寫(xiě)第三方聯(lián)系電話]

鑒于委托方擁有位于[填寫(xiě)地址]的房產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工程”），并希望對(duì)其進(jìn)行裝修安裝；

鑒于承攬方是具有相應(yīng)資質(zhì)和能力的裝修安裝公司，愿意承擔(dān)工程的裝修安裝工作；

鑒于第三方作為專(zhuān)業(yè)的工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)，能夠提供專(zhuān)業(yè)的工程監(jiān)理服務(wù)，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資控制；

委托方、承攬方和第三方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就工程的裝修安裝事宜及監(jiān)理服務(wù)達(dá)成以下合同：

一、第三方監(jiān)理服務(wù)的責(zé)權(quán)利

1.1丙方作為獨(dú)立的第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)，應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)承攬方的施工過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資控制符合委托方的要求。

1.2丙方應(yīng)指派具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理工程師組成項(xiàng)目監(jiān)理團(tuán)隊(duì)，對(duì)工程施工進(jìn)行全面監(jiān)理。

1.3丙方應(yīng)按照約定的時(shí)間提供監(jiān)理報(bào)告，對(duì)工程的進(jìn)度、質(zhì)量問(wèn)題等進(jìn)行詳細(xì)記錄和反饋。

1.4丙方應(yīng)對(duì)承攬方的施工過(guò)程進(jìn)行定期檢查，對(duì)不符合規(guī)范的行為及時(shí)提出整改要求。

1.5丙方在監(jiān)理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)要求承攬方立即停工整改，并及時(shí)通知委托方。

二、乙方的權(quán)益保障

2.1乙方有權(quán)根據(jù)合同約定，對(duì)工程施工進(jìn)行監(jiān)督和檢查，要求承攬方按照約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。

2.2乙方對(duì)工程的設(shè)計(jì)方案和施工圖紙享有最終決定權(quán)，承攬方和第三方應(yīng)嚴(yán)格按照乙方的要求進(jìn)行施工和監(jiān)理。

2.3乙方對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度和投資控制享有最終決定權(quán)，丙方應(yīng)按照乙方的要求進(jìn)行監(jiān)理，確保工程的順利進(jìn)行。

2.4乙方對(duì)工程的驗(yàn)收享有最終決定權(quán)，工程完成后，乙方應(yīng)組織驗(yàn)收，丙方應(yīng)提供相應(yīng)的監(jiān)理報(bào)告。

三、甲方的義務(wù)及限制

3.1甲方應(yīng)按照約定的工程設(shè)計(jì)方案和施工圖紙?zhí)峁┙o乙方，確保乙方能夠按照約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。

3.2甲方應(yīng)提供符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備及配件，并確保乙方的施工過(guò)程不受任何干擾。

3.3甲方應(yīng)對(duì)乙方的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，但不得干涉乙方的正常施工秩序。

3.4甲方在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即通知乙方進(jìn)行整改。

四、合同的變更、解除和終止

4.1任何一方提出變更或解除合同，應(yīng)提前[填寫(xiě)提前天數(shù)]天書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。

4.2因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方可協(xié)商解除合同，并根據(jù)實(shí)際情況分擔(dān)因此產(chǎn)生的損失。

4.3合同終止后，乙方應(yīng)按照甲方的要求完成工程收尾工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。

5.2甲方未按照約定時(shí)間提供材料、設(shè)備及配件，應(yīng)按照合同總價(jià)款的1%向乙方支付違約金。

5.3丙方未按照約定要求進(jìn)行監(jiān)理，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1委托方、承攬方和第三方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營(yíng)。

7.2委托方、承攬方和第三方在合同履行過(guò)程中應(yīng)相互配合，確保工程順利進(jìn)行。

7.3本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

甲方（委托方）：[填寫(xiě)甲方蓋章]

乙方（承攬方）：[填寫(xiě)乙方蓋章]

丙方（第三方）：[填寫(xiě)丙方蓋章]

甲方代表（簽名）：[填寫(xiě)甲方代表簽名]

乙方代表（簽名）：[填寫(xiě)乙方代表簽名]

丙方代表（簽名）