一級建造師資格考試《建設工程法規(guī)及相關知識》期中綜合檢測試卷（附答案）

一級建造師資格考試《建設工程法規(guī)及相關知識》期中綜合檢測

試卷（附答案）

一、單項選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項中，只

有一個最正確或最符合題意。選對每題得一分，沒選或選錯均不

得分）。

1、根據(jù)《建設工程質量保證金管理暫行辦法》，全部或者部分使

用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額（）左右的比例預留

保證金。

A、3%

B、5%

C、10%

D、15%

【參考答案】：B

【解析】：全部或者部分使用政府投資的建設項目，按工程價款

結算總額5%左右的比例預留保證金。因此選擇B選項。

2、根據(jù)《民法通則》，當事人向人民法院請求保護民事權利的普

通訴訟時效是（）年。

A、1

B、2

C、4

D、20

【參考答案】：B

【解析】：根據(jù)《民法通則》第135條的規(guī)定，向人民法院請求

保護民事權利的訴訟時效期間為2年，法律另有規(guī)定的除外。故應選B

項。

3、甲供應商向同一項目中的乙、丙兩家專業(yè)分包單位供應同一型

號材料，兩份供貨合同對材斟質量標準均未約定。乙主張參照其他企

業(yè)標準，丙主張執(zhí)行總承包單位關于該類材料的質量標準，甲提出以

降低價格為條件，要求執(zhí)行行業(yè)標準，乙、丙表示同意。則該材料質

量標準應達到（）。

A、國家標準

B、行業(yè)標準

C、總承包單位確定的標準

D、其他企業(yè)標準

【參考答案】：B

4、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，對涉及（）的裝修工程，

建設單位應委托原設計單位或具有相應資質等級的設計單位提出設計

方案。

A、改變建筑局部使用功能

B、建筑主體和承重結構變動

C、增加內部裝修

D、增加投資額度

【參考答案】：B

【解析】：《建設工程質量管理條例》規(guī)定，涉及建筑主體和承

重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者

具有相應資質等級的設計單位提出設計方案；沒有設計方案的，不得

施工。故B選項正確。

5、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，建設單位不得壓縮（）

工期。

A、法定

B、合同

C、標準

D、定額

【參考答案】：B

【解析】：本題涉及的考點是建設單位相關的安全責任?！督ㄔO

工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，建設單位不得對勘察、設計、施工、

工程監(jiān)理等單位提出不符合建設工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強制性標

準規(guī)定的要求，不得壓縮合同約定的工期。

6、下列法律中，屬于行政法的是（）。

A、《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》

B、《招標投標法》

C、《公司法》

D、《物權法》

【參考答案】：A

【解析】：本題考核的是行政法。《行政處罰法》、《行政復議

法》、《行政許可法》、《環(huán)境影響評價法》、《城市房地產(chǎn)管理

法》、《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《建筑法》等屬于行政法。

B、

C、D選項屬于民法商法。

7、按照《標準化法》的規(guī)定，下列（）不可以分為強制性標準和

推薦性標準。

A、技術標準

B、行業(yè)標準

C、地方標準

D、企業(yè)標準

【參考答案】：D

8、某建設工程項目分包工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故，負責向安全生產(chǎn)

監(jiān)督管理部門、建設行政主管部門或其他有關部門上報的是（）。

A、現(xiàn)場施工人員

B、分包單位

C、建設單位

D、總承包單位

【參考答案】：D

【解析】：根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第50條的規(guī)定，

施工單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故，

應當按照國家有關傷亡事故報告和調查處理的規(guī)定，及時、如實

地向負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門、建設行政主管部門或者其他有關

部門報告。實行施工總承包的建設工程，由總承包單位負責上報事故。

故應選D項。

9、關于推薦性的標準，下面說法正確的是（）。

A、不管是在什么級別的推薦性標準，都可以不執(zhí)行

B、如果是推薦性地方標準，也必須要執(zhí)行

C、如果是推薦性行業(yè)標準，也必須要執(zhí)行

D、如果是推薦性國家標準，也必須要執(zhí)行

【參考答案】：A

【解析】：《標準化法》第14條規(guī)定，強制性標準，必須執(zhí)行。

推薦性標準，國家鼓勵企業(yè)自愿采用。違反了強制性標準的規(guī)定，要

承擔相應的民事、行政甚至刑事法律責任。對于推薦性標準，雖然不

是國家強制執(zhí)行的，但是一經(jīng)約定采用，即在當事人之間產(chǎn)生法律約

束力。

10、在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程，工程設計

方案應當根據(jù)（）的級別，經(jīng)相應的文物行政部門同意后，報城鄉(xiāng)

建設規(guī)劃部門批準。

A、文物保護單位

B、建設單位

C、施工單位

D、設計單位

【參考答案】：A

【解析】：在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程，不

得破壞文物保護單位的歷史風貌；工程設

計方案應當根據(jù)文物保護單位的級別.經(jīng)相應的文物行政部門同

意后，報城鄉(xiāng)建設規(guī)劃部門批準。

11、某甲建筑施工企業(yè)出資設立了專門從事建筑業(yè)服務的某乙勞

務公司，乙公司向某丙電力公司派遣了3名工人。則關于該勞務派遣

行為，說法錯誤的是（）。

A、丙公司可以與工作不符合要求的派遣工人解除勞動合同

B、乙公司應當與該3名工人簽訂2年以上固定期限勞動合同

C、該3名工人在丙公司工作期間，有權主張與丙公司工人同工同

酬

D、該3名工人在無工作期間，也有權向乙公司主張按月支付最低

標準工資

【參考答案】：A

【解析】：用人單位與勞動者簽訂勞動合同，與用工單位簽訂派

遣協(xié)議，因此，用工單位無權解除勞動合同，只能將勞動者退回用人

單位。

12、當事人一方不履行仲裁裁決的，另一方當事人可以依照《民

事訴訟法》的有關規(guī)定向（）申請執(zhí)行。

A、申請人所在地的中級人民法院

B、被執(zhí)行人所在地的基層人民法院

C、被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的中級人民法院

D、被執(zhí)行人所在地的高級人民法院

【參考答案】：C

【解析】：根據(jù)《仲裁法》第62條、《最高人民法院關于適用

(中華人民共和國仲裁法若干問題的解釋》第29條的規(guī)定，當事人申

請執(zhí)行仲裁裁決案件，由被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行的財產(chǎn)所在地的

中級人民法院管轄。故C為正確選項。

13、某工程項目外墻保溫工程、底層隱蔽工程施工完畢后應由

()主持驗收。

A、項目經(jīng)理

B、項目技術負責人

C、監(jiān)理工程師

D、建設單位駐工地代表

【參考答案】：C

【解析】：《民用建筑節(jié)能條例》第16條規(guī)定：，“未經(jīng)監(jiān)理工

程師簽字，墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統(tǒng)和照明設備不

得在建筑上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工”。

《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》規(guī)定：“節(jié)能工程的檢驗批驗收

和隱蔽工程驗收應由監(jiān)理工程師立持，施工單位相關專業(yè)的質量檢查

員與施工員參加”。故C為正確選項。

14、甲公司與施工企業(yè)簽訂建筑材料買賣合同后，立即與生產(chǎn)廠

家乙公司簽訂了購買合同。由于乙公司的資金短缺，

無法保證向甲公司的供貨，致使施工企業(yè)未能及時收到建筑材料

而停工，則施工企業(yè)的損失應當由（）承擔。

A、甲公司

B、乙公司

C、施工企業(yè)

D、甲公司和乙公司連帶

【參考答案】：A

15、留置人就是（）。

A、債權人

B、債務人

C、保證人

D、債務人或者第三人

【參考答案】：A

【解析】：按照《擔保法》、《物權法》的規(guī)定，留置是指債權

人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履

行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者

以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。故A為正確選項。

16、某電梯采購合同中約定，甲方向乙方訂購5部電梯，約定由

乙直接將其中2部電梯交付給丙，但乙一直未向丙交付電梯。則該合

同中應由（）承擔違約責任。

A、甲向丙

B、乙向丙

C、乙向甲

D、丙向甲

【參考答案】：C

【解析】：考核合同相對性原理。合同相對性原理是每年必考一

到兩題的點，可以簡單表述為：追究違約責任要有“約”可違。任何

情況，不用想太多，只要找準誰和誰存在有效合同關系就可以了。

本題屬于《合同法》規(guī)定的“由債務人向第三人履行債務”的情

況（代為受領）。

當事人約定由債務人向第三人履行債務的，債務人未向第三人履

行債務或者履行債務不符合規(guī)定，應當向債權人承擔違約責任。

17、根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定，下列人員中，應當在法庭筆錄上

簽名或蓋章的是（）。

A、書記員、證人

B、審判員、當事人

C、審判員、書記員、證人

D、審判員、書記員、當事人及其他訴訟參與人

【參考答案】：D

【解析】：書記員應當將法庭審理的全部活動記入筆錄，由審判

人員和書記員簽名，法庭筆錄由當事人和其他訴訟參與人簽名或蓋章。

因此，應當在法庭筆錄上簽名或蓋章人包括審判員、書記員、當事人

及其他訴訟參與人。

18、施工企業(yè)根據(jù)材料供應商寄送的價目表發(fā)出了一個建筑材料

采購清單，后因故又發(fā)出加急通知取消了該采購清單。如果施工企業(yè)

后發(fā)出的取消通知先于采購清單到達材料供應商處，則該取消通知從

法律上稱為（）

A、要約撤回

B、要約撤消

C、承諾撤回

D、承諾撤消

【參考答案】：A

【解析】：第一行。價目表為要約邀請，而材料采購單為要約。

取消的通知先于要約達到或與要約同時到達，為要約撤回。從今年教

材和命題情況看，建造師考試對要約、承諾法律行為的要求已經(jīng)大幅

降低。

19、在合同訂立過程中，關于中標通知書的法律屬性，下列說法

正確的是（）。

A、要約邀請

B、要約

C、承諾

D、合同書

【參考答案】：C

【解析】：依照《合同法》規(guī)定，要約邀請是指希望他人向自己

發(fā)出要約的意思表示。要約是指希望和他人訂立合同的意思表示。招

標公告屬于要約邀請，招標文件實質上是招標公告內容的具體化，

所以也屬于要約邀請的范疇。投標是指投標人按照招標人的要求,

在規(guī)定的期限內向招標人發(fā)出的包括合同主要條款的意思表示，該意

思表示屬于要約。中標通知書是受要約人向要約人發(fā)出的承諾。故c

為正確選項。

20、《注冊建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，建造師注冊有效期滿需繼

續(xù)執(zhí)業(yè)的，延續(xù)注冊的，有效期為（）年。

A、1

B、2

C、3

D、5

【參考答案】：C

【解析】：本題考核的是建造師的延續(xù)注冊?！蹲越ㄔ鞄煿芾?/p>

規(guī)定》規(guī)定，注冊有效期滿需繼續(xù)執(zhí)業(yè)的，應當在注冊有效期屆滿30

日前，按照規(guī)定申請延續(xù)注冊。延續(xù)注冊的，有效期為3年。

21、《建設工程質量管理條例》規(guī)定，勘察單位超越本單位資質

等級承攬工程的，責令停止違法行為，對勘察單位處合同約定的勘察

費（）的罰款。

A、1倍以上2倍以下

B、1倍以上3倍以下

C、2倍以上4倍以下

D、2倍以上5倍以下

【參考答案】：A

【解析】：本題涉及的考點是承包單位違法行為應承擔的法律責

任?！督ㄔO工程質量管理條例》規(guī)定，勘察、設計、施工、工程監(jiān)理

單位超越本單位資質等級承攬工程的，責令停止違法行為，對勘察、

設計單位或者工程監(jiān)理單位處合同約定的勘察費、設計費或者監(jiān)理酬

金1倍以上2倍以下的罰款。

22、注冊建造師需要增加執(zhí)業(yè)專業(yè)時，應按規(guī)定申請專業(yè)增項注

冊。增項注冊應提交擬增項專業(yè)的（）。

A、學歷證明

B、經(jīng)考核認定的相應能力證明

C、考試合格后核發(fā)的國家統(tǒng)一的專業(yè)合格證明

D、業(yè)績證明

【參考答案】：C

23、在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破、鉆探、挖

掘作業(yè)的，必須經(jīng)（）批準。

A、縣級人民政府

B、省級人民政府

C、國務院

D、省級文物行政部門

【參考答案】：B

【解析】：根據(jù)《文物保護法》第17條的規(guī)定，文物保護單位的

保護范圍內不得進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)。但

是，

因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內進行其他建設工程

或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須保證文物保護單位的安全，并

經(jīng)核定公布該文物保護單位的人民政府批準，在批準前應當征得上一

級人民政府文物行政部門同意；在全國重點文物保護單位的保護范圍

內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須經(jīng)省、自

治區(qū)、直轄市人民政府批準，在批準前應當征得國務院文物行政部門

同意。故應選B項。

24、法院終審判決甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期沒

有付款，乙申請法院執(zhí)行。在執(zhí)行過程中，甲、乙雙方達成分期付款

協(xié)議，但甲沒有履行該協(xié)議。下列關于執(zhí)行的說法中正確的是（）。

A、乙可以向法院另行起訴

B、乙可以申請法院恢復執(zhí)行

C、該執(zhí)行已經(jīng)終結

D、乙可以提起審判監(jiān)督程序

【參考答案】：B

【解析】：在執(zhí)行過程中，甲、乙雙方達成的分期付款協(xié)議，屬

于當事人自行達成和解協(xié)議。一方當事人不履行和解協(xié)議或者反悔的，

對方當事人只可以申請人民法院按照原生效法律文書強制執(zhí)行，即申

請法院恢復執(zhí)行。

25、根據(jù)《建筑法》，建筑工程分包企業(yè)應當接受（）的質量

管理

A、總承包單位

B、咨詢單位

C、監(jiān)理單位

D、建設單位

【參考答案】：A

【解析】：根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，建設工程實行總承包的，工

程質量由工程總承包單位負責，總承包單位將建筑工程分包給其他單

位的，應當對分包工程的質量與分包單位承擔連帶責任。分包單位應

當接受總承包單位的質量管理。

26、某建設工程項目施工過程中發(fā)生不可抗力事件，建筑物受損

嚴重，部分施工機具損毀，施工人員受傷，工期拖延一個月。關于損

失承擔的說法，正確的是（）。

A、工期不予順延

B、建筑物受損由施工企業(yè)承擔

C、施工機具損毀由施工企業(yè)自行承擔

D、施工人員受傷由建設單位承擔

【參考答案】：C

【解析】：本題考點是發(fā)生不可抗力的損失以及責任。一般情況

下，發(fā)生不可抗力，損失雙方各自負擔。

27、張某通過考試合格取得國家一級建造師資格證書，三年后申

請注冊。根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，其必須增加的程序是（）。

A、可以直接申請注冊

B、申請注冊須一個相關單位認定

C、須持有資格證、學歷證和身份證辦理注冊

D、須經(jīng)過繼續(xù)教育合格后方可辦理注冊

【參考答案】：D

【解析】：根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》第11條，初始注冊者，

可自資格證書簽發(fā)之日起3年內提出申請。逾期未申請者，須符合本

專業(yè)繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊。故D為正確選項。

28、關于行政訴訟法律規(guī)定的說法，正確的是（）。

A、在行政訴訟過程中，被告有權自行向原告和證人收集證據(jù)

B、未經(jīng)行政復議程序，不能提起行政訴訟

C、法院審理行政訴訟案件不適用調解

D、行政訴訟堅持誰主張誰舉證原則

【參考答案】：C

【解析】：A項，在訴訟過程中，被告不得自行向原告和證人收

集證據(jù)；B項，除法律、法規(guī)規(guī)定必須先申請行政復議的以外，行政糾

紛當事人可以自由選擇申請行政復議還是提起行政訴訟；D項，行政訴

訟中，被告對其作出的具體行政行為負有舉證責任。

29、法定節(jié)假日安排勞動者加班工作的，用人單位應當支付（）

的報酬。

A、不低于工資的150%

B、工資的200%

C、工資的200%?300%

D、不低于工資的300%

【參考答案】：D

30、下列不屬于仲裁基本特點的是（）。

A、平等性

B、保密性

C、自愿性

D、專業(yè)性

【參考答案】：A

31、陽光工程公司提出同公司員工李某解除合同，并經(jīng)雙方協(xié)商

一致，解除了勞動合同。李某在該公司工作了2年4個月，解除合同

前李某月工資2400元。李某要求公司經(jīng)濟補償，而陽光公司認為是雙

方協(xié)商終止合同，不應當進行經(jīng)濟補償。根據(jù)《勞動法》的規(guī)定，下

列說法正確的是（）。

A、陽光公司無需給予李某任何經(jīng)濟補償

B、陽光公司應當給予李某6000元經(jīng)濟補償

C、陽光公司應當給予李某7200元經(jīng)濟補償

D、陽光公司應當給予李某5600元經(jīng)濟補償

【參考答案】：B

32、招標投標違法行為的行政處理決定在被行政復議或行政訴訟

期間，關于公告的說法，正確的是（）。

A、原則上不停止公告，但行政處理決定依法停止執(zhí)行的除外

B、公告部門一律不停止對違法行為記錄的公告

C、依照當事人申請可停止公告

D、公告部門可自行決定是否停止公告

【參考答案】：A

【解析】：行政處罰決定依法做出后，當事人應當在行政處罰決

定的期限內予以履行。當事人對行政處罰決定不服申請行政復議或者

提起行政訴訟的，行政處罰不停止執(zhí)行，除法律另有規(guī)定的以外。

33、投標人以行賄手段謀取中標的法律后果是()。

A、重新招標

B、中標有效

C、吊銷營業(yè)執(zhí)照

D、有關單位和責任人應承擔相應的行政責任或刑事責任

【參考答案】：D

【解析】：根據(jù)《招標投標法》第五十三條的規(guī)定，投標人以行

賄手段謀取中標的法律后果是中標無效，有關責任人和單位應當承擔

相應的行政責任或刑事責任，給他人造成損失的，還應當承擔民事賠

償責任。

34、某施工合同中約定設備由施工企業(yè)自行采購。施工期間，建

設單位要求施工企業(yè)購買某品牌設備，理由是該品牌設備的生產(chǎn)商與

建設單位有長期合作關系，關于本案中施工企業(yè)的行為，正確的是

().

A、施工企業(yè)應同意建設單位自行采購

B、設計單位提出此要求，施工企業(yè)就必須接受

C、建設單位以書面形式提出要求，施工企業(yè)就必須接受

D、施工企業(yè)可拒絕建設單位的要求

【參考答案】：D

【解析】：“1Z302020建設工程承包制度”第4段。

35、下列不屬于民事起訴必須符合的條件是（）。

A、原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織

B、有明確的被告

C、原被告雙方須是完全民事行為能力人

D、有具體的投訴請求、事實和理由

【參考答案】：C

36、在《民法通則》對民事權利的分類中，只有（）具有財產(chǎn)

權和人身權的雙重屬性。

A、知識產(chǎn)權

B、勞動權

C、債權

D、物權

【參考答案】：A

【解析】：本題考核的是知識產(chǎn)權的法律特征。在《民法通則》

對民事權利的分類中，其他的民事權利都只有財產(chǎn)權或人身權的單一

屬性，只有知識產(chǎn)權具有財產(chǎn)權和人身權的雙重屬性。

37、關于要約邀請的表述中，不正確的是（）。

A、要約邀請可以向特定人發(fā)出

B、要約邀請可以向不特定的人發(fā)出

C、要約邀請具有法律約束力

D、要約邀請?zhí)幱诤贤臏蕚潆A段

【參考答案】：C

38、關于各主體安全義務或職責的說法中，正確的是（）。

A、國務院負責特種設備安全監(jiān)督管理的部門制定特種設備的目錄

B、施工總承包單位應當對各類危險源登記建檔

C、爆炸品存貯的倉庫可與員工宿舍在同一座建筑物內

D、施工企業(yè)安全員應當使用安全帽及其他勞動防護用品

【參考答案】：D

【解析】：根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，涉及生命安全、危險性

較大的特種設備的目錄由國務院負責特種設備安全監(jiān)督管理的部門制

定，報國務院批準后執(zhí)行。生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應當?shù)怯浗n,

進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關

人員在緊急情況下應當采取的應急措施。生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危

險物品的車間、商店、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內，并應

當與員工宿舍保持安全距離。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，

應當嚴格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理,

正確佩戴和使用勞動防護用品。故D為正確選項。

39、某項目2008年3月1日確定了中標人，2008年3月8日發(fā)出

了中標通知書，2008年3月12日中標人收到了中標通知書，則簽訂合

同的日期應該不遲于（）。

A、2008年3月16日

B、2008年3月31日

C、2008年4月7日

D、2008年4月11日

【參考答案】：C

【解析】：根據(jù)《招標投標法》第四十六條第一款的有關規(guī)定，

招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起30日內，按照招標文件

和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背

離合同實質性內容的其他協(xié)議。

40、某建設單位取得土地使用權后，需要改變土地使用權出讓合

同約定的土地用途的，必須取得出讓方和（）的同意。

A、城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門

B、環(huán)境保護行政主管部門

C、土地行政主管部門

D、建設行政主管部門

【參考答案】：A

【解析】：根據(jù)《土地管理法》和《城市房地產(chǎn)管理法》及有關

規(guī)定，土地使用權出讓，應當由政府土地管理部門與土地使用者簽訂

書面出讓合同。土地使用者必須按照出讓合同約定，支付土地使用權

出讓金。未按照出讓合同約定支付的，土地管理部門有權解除合同，

并可以請求違約賠償。土地使用權者在支付全部土地使用權出讓金后,

應當依照規(guī)定辦理登記，領取土地使用證。土地使用者應當按照土地

使用權出讓合同的約定和城市規(guī)劃的要求使用土地，需要改變土地使

用權出讓合同約定的土地用途的，必須取得出讓方和城市規(guī)劃行政主

管部門的同意，簽訂變更協(xié)議或重新簽訂出讓合

41、某人民法院終審判決，建設單位應于2006年6月1日前付清

施工單位工程款。建設單位未履行判決。依照有關法律規(guī)定，施工單

位申請執(zhí)行的期限不得遲于（）。

A、2006年9月1日

B、2006年12月1日

C、2007年3月1日

D、2007年6月1日

【參考答案】：B

42、建筑施工企業(yè)轉讓、出借資質證書或者以其他方式允許他人

以本企業(yè)的名義承攬工程的，責令改正，沒收違法所得，并處耨款，

可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書。對

因該項承攬工程不符合規(guī)定的質量標準造成的損失，（）。

A、建筑施工企業(yè)承擔全部責任

B、使用本企業(yè)名義的單位或者個人承擔全部責任

C、建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個人按比例承擔賠

償責任

D、建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個人承擔連帶賠償

責任

【參考答案】：D

【解析】：本題涉及的考點是承包單位違法行為應承擔的法律責

任。建筑施工企業(yè)轉讓、出借資質證書或者以其他方式允許他人以本

企業(yè)的名義承攬工程的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以

責令停業(yè)整頓，降低資質等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書。對因該

項承攬工程不符合規(guī)定的質量標準造成的損失，建筑施工企業(yè)與使用

本企業(yè)名義的單位或者個人承擔連帶賠償責任。

43、下列行為屬于施工單位資質不良行為的是（）。

A、以他人名義投標，騙取中標的

B、施工單位取得資質證書后，降低安全生產(chǎn)條件的

C、委托不具有相應資質的單位承擔施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工起重

機械的

D、需持證上崗的技術作業(yè)人員未經(jīng)培訓考核，未取得證書上崗，

情節(jié)嚴重的

【參考答案】：D

【解析】：以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的,

屬于承攬業(yè)務不良行為認定標準，A選項錯誤。施工單位取得資質證書

后，降低安全生產(chǎn)條件的；委托不具有相應資質的單位承擔施工現(xiàn)場

安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施

的；這兩項屬于工程安全不良行為認定標準，因此

B、C選項錯誤。按照國家規(guī)定需要持證上崗的技術工種的作業(yè)人

員未經(jīng)培訓、考核，未取得證書上崗，情節(jié)嚴重的，屬于資質不良行

為認定標準，D選項正確。故D為正確選項。

44、甲公司與某輸送設備生產(chǎn)廠簽訂了一份非標準輸送設備定制

合同，并向該公司支付了預付款。輸送設備公司按約定完成了定制任

務，但甲公司卻未向其支付合同額中剩余的款項，也未提出解除該合

同。對此，這家輸送設備公司對這些設備享有（）。

A、處置權

B、所有權

C、使用權

D、留置權

【參考答案】：D

45、根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬

于承攬業(yè)務不良行為的是（）。

A、允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的

B、不履行保修義務或者拖延履行保修義務的

C、將承包的工程轉包或者違法分包的

D、未按照節(jié)能設計進行施工的

【參考答案】：C

【解析】：選項A屬于資質不良；選項B屬于質量不良；選項D

屬于質量不良。

46、勞動者可以立即解除勞動合同且無需事先告知用人單位的情

形是()。

A、用人單位未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件

B、用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動

者勞動

C、用人單位未及時足額支付勞動報酬

D、用人單位制定的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害勞動者

權益

【參考答案】：B

【解析】：用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段

強迫勞動者勞動的，或者用人單位違章指揮、強令冒險作業(yè)危及勞動

者人身安全的，勞動者可以立即解除勞動合同，不需事先告知用人單

位。

47、關于建設工程分包的說法，正確的是()

A、勞務作業(yè)的分包可以不經(jīng)建設單位認可

B、承包單位可將其承包的全部工程進行分包

C、建設工程主體結構的施工可以分包

D、建設單位有權直接指定分包工程的承包人

【參考答案】：A

【解析】：倒數(shù)第6行。

48、甲剛滿16周歲即被聘于乙施工單位，下列說法正確的是

()O

A、甲屬于未成年人，簽訂的勞動合同屬無效勞動合同

B、因為甲從事臨時工作，可以不簽勞動合同

C、不得安排甲從事有毒、有害的勞動

D、可以安排甲從事有毒、有害的勞動，但必須保證安全

【參考答案】：C

【解析】：本題涉及的考點是未成年工的特殊保護?！秳趧臃ā?/p>

規(guī)定，禁止用人單位招用未滿16周歲的未成年人。不得安排未成年工

從事礦山井下、有毒有害、國家規(guī)定的第4級體力勞動強度的勞動和

其他禁忌從事的勞動。

49、甲施工單位在承接乙建設單位發(fā)包的某工程后，將一分項工

程分包給了劉某，劉某又雇傭了其他人員進行施工。施工過程中，一

名雇員李某被鋼筋戳傷右眼。根據(jù)有關法律規(guī)定，李某的損失應由

()承擔。

A、甲

B、乙

C、甲和劉某

D、甲和乙

【參考答案】：C

【解析】：《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第二十四條第三款規(guī)

定，總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，

分包合同中應當明確各自的安全生產(chǎn)方面的權利、義務。總承包

單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔連帶責任。

50、根據(jù)《綠色施工導則》，處于基坑降水階段的工地，宜優(yōu)先

采用（）作為混凝土攪拌用水，養(yǎng)護用水，沖洗用水和部分生活用

水。

A、地下水

B、市政自來水

C、雨水

D、中水

【參考答案】：A

51、某投標人在提交投標文件時，挾帶了一封修改投標報價的函

件，但開標時該函件沒有當眾拆封宣讀，只宣讀了修改前的報價單上

填報的投標價格，該投標人當時沒有異議。這份修改投標報價的函件

應視為（）。

A、有效

B、無效

C、經(jīng)澄清說明后有效

D、在招標人同意接受的情況下有效

【參考答案】：C

52、建設項目可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，()必須提出環(huán)境影

響報告書，規(guī)定環(huán)境噪聲污染的防治措施，并按照國家規(guī)定的程序報

環(huán)境保護行政主管部門批準。

A、施工單位

B、建設單位

C、監(jiān)理單位

D、設計單位

【參考答案】：B

【解析】：建設項目可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，建設單位必須提

出環(huán)境影響報告書，規(guī)定環(huán)境噪聲污染的防治措施，并按照國家規(guī)定

的程序報環(huán)境保護行政主管部門批準。環(huán)境影響報告書中，應當有該

建設項目所在地單位和居民的意見。

53、在混凝土澆筑過程中腳手架倒塌、直接危及人身安全的緊急

情況下，施工人員在采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所的權利為

()O

A、知情權

B、緊急避險權

C、拒絕權

D、建議權

【參考答案】：B

【解析】：根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及

人身安全的緊急情況時，有權停止作業(yè)或者在采取可能的應急措施后

撤離作業(yè)場所。

生產(chǎn)經(jīng)營單位不得因從業(yè)人員在前款緊急情況下停止作業(yè)或者采

取緊急撤離措施而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動

合同?！督ㄔO工程安全生產(chǎn)管理條例》也規(guī)定，在施工中發(fā)生危及人

身安全的緊急情況時，作業(yè)人員有權立即停止作業(yè)或者在采取必要的

應急措施后撤離危險區(qū)域。故B為正確選項。

54、某混凝土供應商由于缺乏商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)資質，則其供

應的混凝土產(chǎn)品視為（）。

A、合格品

B、不合格品

C、視檢測情況確定

D、視業(yè)主要求確定

【參考答案】：B

55、關于建設工程共同承包的說法，正確的是（）。

A、中小型工程但技術復雜的，可以采取聯(lián)合共同承包

B、兩個不同資質等級的單位實施聯(lián)合共同承包的，應當按照資質

等級高的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程

C、聯(lián)合體各方應當與建設單位分別簽訂合同，就承包工程中各自

負責的部分承擔責任

D、共同承擔的各方就承包合同的履行對建設單位承擔連帶責任

【參考答案】：D

【解析】：本題考查的是建設工程共同承包的規(guī)定。各承包方就

承包合同的履行對建設單位承擔連帶責任。此考點為歷年經(jīng)典考點。

56、甲總承包單位將其承建的工程分包給乙承包單位，雙方訂立

分包合同并約定因本合同發(fā)生的一切爭議均由某仲裁委員會裁決。后

雙方因質量問題發(fā)生爭議，同時發(fā)現(xiàn)該分包行為未經(jīng)建設單位同意。

下列關于本案仲裁協(xié)議效力的說法，正確的是（）。

A、分包合同無效，則仲裁協(xié)議無效

B、分包合同有效，則仲裁協(xié)議有效

C、分包合同效力待定，則仲裁協(xié)議效力待定

D、分包合同效力與仲裁協(xié)議效力沒有相關性

【參考答案】：D

【解析】：仲裁協(xié)議獨立存在，合同的變更、解除、終止或者無

效，以及合同成立后未生效、被撤銷等，均不影響仲裁協(xié)議的效力。

當事人在訂立合同時就爭議解決達成仲裁協(xié)議的，合同未成立也不影

響仲裁協(xié)議的效力。

57、建設工程質量監(jiān)督部門對某施工項目進行檢查時，提出了若

干檢查要求，其中不屬于質量監(jiān)督部門職權范圍的檢查內容是（）。

A、要求出示施工項目經(jīng)理和技術負責人的資格證書

B、要求提交質量保證體系和質量責任制度文件

C、抽查施工中主要建筑材料的質量

D、檢查勞動合同履行及勞動保護情況

【參考答案】：D

58、建設單位與施工單位希望通過仲裁方式解決施工合同糾紛。

下列雙方達成的仲裁協(xié)議中，不產(chǎn)生法律效力的是（）。

A、在施工合同中約定仲裁條款

B、在發(fā)生爭議后雙方通過電子郵件達成仲裁協(xié)議

C、雙方的法定代表人通過電話達成仲裁協(xié)議

D、雙方訂立書面仲裁協(xié)議

【參考答案】：C

【解析】：《仲裁法》第16條規(guī)定：“仲裁協(xié)議包括合同中訂立

的仲裁條款和以其他書面方式在糾紛發(fā)生前或者糾紛發(fā)生后達成的請

求仲裁的協(xié)議”；《最高人民法院關于適用（中華人民共和國仲裁法

若干問題的解釋》第1條規(guī)定：“仲裁法第十六條規(guī)定的t其他書面

形式'的仲裁協(xié)議，包括以合同書信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、

傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等形式達成的請求仲裁的協(xié)議”。

可見，仲裁協(xié)議必須采用書面形式，采用口頭形式（包括電話）均無

效。故C為正確選項。

59、當事人不服第一審判決的，有權在判決書送達之日起（）

日內提出上訴。

A、45

B、30

C、15

I）、60

【參考答案】：C

60、下列不屬于建設工程安全生產(chǎn)基本方針的是（）。

A、安全第一

B、預防為主

C、防治結合

D、綜合治理

【參考答案】：C

61、甲與乙因施工合同糾紛訴至人民法院。在法庭調查時，乙出

示了雙方訂立的有效仲裁協(xié)議，此時人民法院應當（）。

A、駁回起訴

B、繼續(xù)審理

C、終止起訴

D、將案件移交合同約定的仲裁機構

【參考答案】：B

【解析】：好大一個坑！乙應當在“首次開庭前”提出，而不是

法庭調查階段。一經(jīng)開庭，視為雙方自愿放棄仲裁協(xié)議，訴訟程序就

不可終止。這個題不偏，司法考試經(jīng)?？嫉?，上課也強調過。做錯了

的不要灰心，這個題除了我的學生，沒人會做。

62、關于證據(jù)，下列說法正確的是（）。

A、所有證據(jù)都應該在法庭上出示

B、書證必須提交原件

C、14歲以下的未成年人不得作為證人

D、當事人之間應在庭審中相互明示其持有的證據(jù)

【參考答案】：A

【解析】：B項，當事人在訴訟中提交證據(jù)時，書證應當提交原件,

提交原件確有困難的，可以提交復制品、照片、副本、節(jié)錄本；C項，

凡是知道案件情況的單位和個人，都有義務出庭作證，不能正確表達

意志的人，不能作證；D項，證據(jù)應當在法庭上出示，并由當事人互相

質證，但對涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的證據(jù)應當保密，需

要在法庭出示的，不得在公開開庭時出示。

63、某工程需租用鋼管，雙方約定租賃期限為8個月，則下列關

于該租賃合同的說法，錯誤的是（）。

A、應以書面方式訂立

B、若以口頭方式訂立，則租賃期視為6個月

C、若以口頭方式訂立，出租人可隨時解除合同

D、若以口頭方式訂立，承租人可隨時解除合同

【參考答案】：B

64、當事人對下列事項提起訴訟，法院應當受理的是（）。

A、國防、外交等國家行為

B、行政機關對行政機關工作人員的獎懲、任免等決定

C、對行政機關責令停產(chǎn)停業(yè)的行政處罰不服

D、行政機關制定、發(fā)布的具有普遍約束力的決定、命令

【參考答案】：C

65、根據(jù)我國《民事訴訟法》的規(guī)定，當事人不服地方人民法院

第一審判決的，有權在判決書送達之日起（）日內向上一級人民法

院提起上訴。

A、3

B、5

C、10

D、15

【參考答案】：D

【解析】：《民事訴訟法》第164條規(guī)定：“當事人不服地方人

民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起十五日內向上一級人

民法院提起上訴”。故D為正確選項。

66、2010年4月20日甲與某開發(fā)公司簽訂商品房買賣合同，購買

一套120平方米的期房，并贈送停車位一個，2010年12月26日開發(fā)

商依據(jù)合同規(guī)定的時間交房時，通知甲：該房面積太小不符合該公司

贈送停車位的規(guī)定，因此不能贈送甲停車位，當時合同約定的贈送停

車位事項屬于銷售人員乙的錯誤，公司已經(jīng)將乙處分了。甲接到該通

知后，不可以選擇以下行為中的（）。

A、繼續(xù)履行合同

B、和開發(fā)商協(xié)商將停車位的費用折價返還給甲

C、向法院申請撤銷該合同

D、向乙要求賠償

【參考答案】：D

【解析】：本合同屬于可撤銷合同，可撤銷合同完全依據(jù)當事人

意思自治的原則，當事人可以選擇繼續(xù)履行合同，也可以要求變更合

同，還可以向法院或仲裁機構申請撤銷合同，因此前面三個選項都是

甲可以選擇的行為。甲是無法選擇第四個行為的，因為從合同角度來

說，該合同是甲與開發(fā)商簽訂的，并不是與乙簽訂的，因此甲無權要

求賠償。

67、某施工單位拖欠王某工資，經(jīng)勞動仲裁后，王某不服，將施

工單位訴至人民法院。在一審人民法院開庭審理的過程中，王某兒子

有病住院急需用錢。則關于本案中先予執(zhí)行的適用，下列說法中，正

確的是()。

A、人民法院可直接裁定先予執(zhí)行

B、王某可請求一審人民法院裁定先予執(zhí)行

C、因尚未審理完畢，當事人不能申請先于執(zhí)行

D、若王某敗訴，不須賠償由此給施工單位造成的損失

【參考答案】：B

68、關于辦理施工許可證違法行為法律責任的說法，正確的是

()O

A、對于為規(guī)避辦理施工許可證將工程項目分解后擅自施工的，由

有管轄權的發(fā)證機關責令改正，對于不符合開工條件的，責令停止施

工，并對建設單位和施工單位分別處以罰款

B、對于未取得施工許可證擅自施工的，由發(fā)證機關責令停止施工,

并對建設單位和施工單位

C、對于采用虛假證明*******,并由發(fā)證機關對責任單位處以罰

款

D、對于采用虛假證明文件騙取施工許可證的，由原發(fā)證機關收回

施工許可證，責令改正，并對責任單位處以罰款

【參考答案】：A

69、集體合同由（）與用人單位訂立。

A、工會代表企業(yè)職工

B、工會代表的企業(yè)領導

C、仲裁委員會成員

D、仲裁機構評議員

【參考答案】：A

70、下列關于勞務派遣的說法中正確的是（）。

A、勞務派遣單位應當取得相應的行政許可

B、所有被派遣的勞動者應當實行相同的勞動報酬

C、勞務派遣用工是建筑行業(yè)的主要用工模式

D、用工單位的主要工作都可以由被派遣的勞動者承擔

【參考答案】：A

【解析】：《勞動合同法》第57條規(guī)定：“經(jīng)營勞務派遣業(yè)務，

應當向勞動行政部門依法申請行政許可；經(jīng)許可的，依法辦理相應的

公司登記。未經(jīng)許可，任何單位和個人不得經(jīng)營勞務派遣業(yè)務”；第

63條規(guī)定：“被派遣勞動者享有與用工單位的勞動者同工同酬的權利。

用工單位應當按照同工同酬原則，對被派遣勞動者與本單位同類

'崗位的勞動者實行相同的勞動報酬分配辦法”。勞務派遣是特殊的

勞動合同用工方式，它不是建筑行業(yè)的立要用工模式；第66條規(guī)定：

“勞務派遣用工是補充形式，只能在臨時性、輔助性或者替代性的工

作崗位上實施”。故A為正確選項。

二、多項選擇題（共30題，每題2分，每題的備選項中，有

兩個或兩個以上的符合題意，有一個錯選則本題不得分，少選，

所選的每個選項得0.5分）。

1、下列關于提存的說法中，正確的有OO

A、自提存之日起，債務人的債務視為履行完畢

B、自債權人領取提存物之日起，提存物所有權轉歸債權人

C、自提存之日起，提存物損毀、滅失的風險轉歸債權人

D、如債權人對債務人負有為到期債務的，在債權人未履行債務或

者提供擔保之前，提存部門根據(jù)債務人的要求應當拒絕其領取提存物

E、債權人領取提存物的權利，自提存之日起五年內不行使而消滅,

提存物扣除提存費用后歸債務人所有

【參考答案】：ACD

【解析】：提存，是指債務人于債務已屆履行期，將無法給付的

標的物交提存機關，以消滅債務的行為。

通過提存，債務人得將其無法給付債權人的標的物交給提存機關

保存，以代替向債權人的給付，從而免除自己的清償責任。債務人提

存后，債務人的債務即消滅，因而提存也是債消滅的原因。因此，A項

正確。

根據(jù)《合同法》規(guī)定，債權人可以隨時領取提存物，但債權人對

債務人負有到期債務的，在債權人未履行債務或者提供擔保之前，提

存部門根據(jù)債務人的要求應當拒絕其領取提存物。債權人領取提存物

的權利，自提存之日起五年內不行使而消

2、建設項目中防治污染的設施，必須與主體工程同時()o

A、立項

B、竣工

C、設計

D、施工

E、投產(chǎn)使用

【參考答案】：CDE

【解析】：根據(jù)《環(huán)境保護法》第二十六條規(guī)定，建設項目中防

治污染的措施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。

防治污染的設施必須經(jīng)原審批環(huán)境影響報告書的環(huán)保部門驗收合格后，

該建設項目方可投入生產(chǎn)或者使用。這一規(guī)定在我國環(huán)境立法中通稱

為“三同時”制度。它適用于在中國領域內的新建、改建、擴建項目

(含小型建設項目)和技術改造項目，以及其他一切可能對環(huán)境造成

污染和破壞的工程建設項目和自然開發(fā)項目。它與環(huán)境影響評價制度

相輔相成，是防止新污染和破壞的兩大“法寶”，是中國預防為主方

針的具體化、制度化。

3、建設工程開工報告審查的內容主要包括()o

A、資金到位情況

B、投資項目市場預測

C、已經(jīng)確定建筑施工企業(yè)

D、設計圖紙是否滿足施工要求

E、現(xiàn)場條件是否具備“三通一平”等的要求

【參考答案】：ABDE

【解析】：本題考核的是建設工程開工報告審查的內容。建設工

程開工報告審查的內容主要包括：（1）資金到位情況；（2）投資項目市

場預測；（3）設計圖紙是否滿足施工要求；（4）現(xiàn)場條件是否具備“三

通一平”等的要求。

4、甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供擔保，但擔保合同

未約定擔保方式及保證期間。關于該保證合同的說法，正確的有（）O

A、保證期間與買賣合同的訴訟時效相同

B、丙的保證方式為連帶責任保證

C、保證期間為主債務履行期屆滿之日起12個月內

D、甲在保證期內未經(jīng)丙書面同意將主債務轉讓給定，丙不再承擔

保證責任

E、甲在保證期間未要求丙承擔保證責任，則丙免除保證責任

【參考答案】：BE

【解析】：保證方式有兩種，一般保證和連帶責任保證。當事人

對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證

責任。

一般保證的保證人未約定保證期間的，保證期間為主債務履

行期屆滿之日起6個月。

連帶責任保證的保證人與債權人未約定保證期間的，債權人有權

自主債務履行期屆滿之日起6個月內要求保證人承擔保證責任。

5、我國《建筑法》規(guī)定，建筑工程的發(fā)包單位可以將建筑工程的

()一并發(fā)包給一個工程總承包單位。

A、施工

B、勘察

C、設備采購

D、設計

E、監(jiān)理

【參考答案】：ABCD

6、在下列內容中，屬于建設單位安全生產(chǎn)管理責任和義務的是

()O

A、不得壓低合同約定的價格

B、不得壓縮合同約定的工期

C、在概算中確定安全設施費用

D、在概算中確定安全施工措施費用

E、報送安全施工措施

【參考答案】：BD

7、按照《建筑法》及相關法規(guī)的規(guī)定，下列選項中，工程勘察、

設計、施工、監(jiān)理等單位在工程承包中被法律禁止的行為有()。

A、合伙以非法人共同體承包

B、超越自身資質等級承包

C、允許他人以自己名義承包

D、轉包或違法分包工程

E、與資質等級高的單位合伙共同承包

【參考答案】：BCD

8、根據(jù)《合同法》，當事人一方解除合同的情形有（）o

A、當事人一方發(fā)生合并、分立

B、由于不可抗力致使合同不能履行

C、作為當事人一方的公民死亡

D、當事人一方遲延履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內仍未履

行

E、法定代表人變更

【參考答案】：BD

【解析】：（二）2、合同的解除、可撤銷的合同、無效的合同、

合同的終止，這四種情形表面意義有相似之處，但是無效的合同的特

征是損害國家、集體的利益或違反法律強制性條款；可撤銷合同的特

征是重大誤解、顯失公平、欺詐脅迫手段訂立的合同；合同終止的特

征是合同以各種方式（抵消等）履行完畢以及合同解除；而合同解除

的特征是合同目的因不可抗力或當事人違約或延誤而無法實現(xiàn)。

9、施工企業(yè)按照安全生產(chǎn)責任制的要求，應完成的安全保障工作

包括()O

A、明確法定代表人對本企業(yè)的安全主要責任

B、設置安全處室對安全負責

C、對內部職工進行安全培訓，持證上崗

D、落實各崗位人員的安全生產(chǎn)責任

E、制定企業(yè)內部安全生產(chǎn)績效考核標準

【參考答案】：ABD

【解析】：施工單位的安全生產(chǎn)責任制度：

(1)施工單位主要負責人對安全生產(chǎn)工作全面負責；

(2)施工單位安全生產(chǎn)管理機構和專職安全生產(chǎn)管理人員的責任;

(3)制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

(4)保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入。

10、關于發(fā)包單位違法行為應承擔的法律責任，下列說法錯誤的

有()。

A、發(fā)包單位將工程發(fā)包給不具有相應資質條件的承包單位的，或

者違反法律規(guī)定將建筑工程肢解發(fā)包的，責令改正，處以罰款

B、建設單位將建設工程發(fā)包給不具有相應資質等級的勘察、設計、

施工單位或者委托給不具有相應資質等級的工程監(jiān)理單位的，責令改

正，處50萬元以上100萬元以下的罰款

C、建設單位將建設工程發(fā)包給不具有相應資質等級的勘察、設計、

施工單位或者委托給不具有相應資質等級的工程監(jiān)理單位的，責令改

正，處10萬元以上100萬元以下的罰款

D、建設單位將建設工程肢解發(fā)包的，責令改正，處工程合同價款

05%以上1%以下的罰款

E、建設單位將建設工程肢解發(fā)包的，責令改正，處工程合同價款

025%以上1%以下的罰款

【參考答案】：CE

【解析】：C項，建設單位將建設工程發(fā)包給不具有相應資質等級

的勘察、設計、施工單位或者委托給不具有相應資質等級的工程監(jiān)理

單位的，責令改正，處50萬元以上100萬元以下的罰款；E項，建設

單位將建設工程肢解發(fā)包的，責令改正，處工程合同價款05%以上

1%以下的罰款。

11、施工單位應當依法設置安全生產(chǎn)管理機構，在企業(yè)主要負責

人的領導下開展本單位的安全生產(chǎn)管理工作，其主要職責有()O

A、監(jiān)督在建項目安全生產(chǎn)費用的使用

B、制訂企業(yè)安全生產(chǎn)檢查計劃并組織實施

C、組織開展安全教育培訓與交流

D、參加生產(chǎn)安全事故的調查和處理工作

E、參與所有工程安全專項施工方案專家論證會

【參考答案】：ABCD

【解析】：本題考核的是安全生產(chǎn)管理機構的主要職責。施工單

位應當依法設置安全生產(chǎn)管理機構，

在企業(yè)主要負責人的領導下開展本單位的安全生產(chǎn)管理工作。其

主要職責是：（1）宣傳和貫徹國家有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準；（2）

編制并適時更新安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實施；（3）組織或參與企業(yè)生

產(chǎn)安全事故應急救援預案的編制及演練；（4）組織開展安全教育培訓與

交流；（5）協(xié)調配備項目專職安全生產(chǎn)管理人員；（6）制訂企業(yè)安全生

產(chǎn)檢查計劃并組織實施；（7）監(jiān)督在建項目安全生產(chǎn)費用的使用；（8）

參與危險性較大工程安全專項施工方案專家論證會；（9

12、在建設項目施工中，施工單位與其他主體產(chǎn)生合同之債的情

形有（）等。

A、施工單位與材料供應商訂立合同

B、施工現(xiàn)場的磚塊墜落砸傷現(xiàn)場外的行人

C、施工單位將本應匯給甲單位的材料款匯入了乙單位帳號

D、材料供應商向施工單位交付材料

E、施工單位向材料供應商支付材料款

【參考答案】：ADE

【解析】：根據(jù)我國《民法通則》以及相關的法律規(guī)范的規(guī)定，

能夠引起債的發(fā)生的法律事實，即債的發(fā)生根據(jù)，包括：合同、侵權

行為、不當?shù)美?、無因管理等；其中，合同是指民事主體之間關于設

立、變更和終止民事關系的協(xié)議。合同是引起債權債務關系發(fā)生的最

主要、最普遍的根據(jù)。

“施工現(xiàn)場的磚塊墜落砸傷現(xiàn)場外的行人”屬于“侵權”之債；

“施工單位將本應匯給甲單位的材料款匯入了乙單位帳”屬于“不當

得利”之債。

13、根據(jù)《招標投標法》的規(guī)定，招標投標活動應當遵循的原則

有（）。

A、公開

B、公平

C、公正

D、誠實信用

E、低價

【參考答案】：ABCD

【解析】：根據(jù)《標招投標法的規(guī)定，招標投標活動應當遵循公

開、公平、公正和誠實信用的原則。故A,

B、

C、D選項正確。

14、下列情形導致要約失效的有（）o

A、拒絕要約的通知到達要約人

B、要約人依法撤銷要約

C、要約人依法撤回要約

D、承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾

E、受要約人對要約的內容作出實質性變更

【參考答案】：ABDE

【解析】：本題考查的是建設工程合同制度。有下列情形之一的,

要約失效。（1）拒絕要約的通知到達要約人；（2）

要約人依法撤銷要約；(3)承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾;

(4)受要約人對要約的內容作出實質性變更。

15、發(fā)、承包雙方需要在質量保修書中明確的是()o

A、保修范圍

B、保修人員

C、保修金的預留和返還

D、保修期限

E、保修責任

【參考答案】：ADE

【解析】：本題考查的是竣工驗收報告的內容?！督ㄔO工程質量

管理條例》規(guī)定，建設工程承包單位在向建設單位提交工程竣工驗收

報告時，應當向建設單位出具質量保修書。質量保修書中應當明確建

設工程的保修范圍、保修期限和保修責任等。

16、根據(jù)我國《勞動法》的規(guī)定，用人單位不得解除勞動合同的

情形有Oo

A、患病或者負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的

B、患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的

C、勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝

任工作的

D、女職工在產(chǎn)期、哺乳期內的

E、女職工在懷孕期間的

【參考答案】：ABDE

17、關于違約金條款的適用，下列說法正確的是()o

A、約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或

者仲裁機構予以增加

B、違約方支付遲延履行違約金后，另一方仍有權要求繼續(xù)履行

C、當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以

選擇適用違約金條款或定金條款

D、當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以

同時適用違約金條款及定金條款

E、約定的違約金高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或

者仲裁機構按實際損失金額調減

【參考答案】：ABC

【解析】：根

據(jù)《合同法》的規(guī)定，合同簽訂的當事人，可以約定一方違約時,

應當根據(jù)違約情況向另一方支付一定數(shù)額的違約金，也可以約定損失

賠償額的計算方法。約定的違

約金低于造成的損失的，當事人可以請求法院或者仲裁機構予以

增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求法院或

者仲裁機構予以適當減少。

18、甲建筑設備生產(chǎn)企業(yè)將乙施工單位訂購的價值10萬元的某設

備錯發(fā)給了丙施工單位，幾天后，甲索回該設備并交付給乙，乙因丙

曾使用過該設備造成部分磨損而要求甲減少價款1萬元。下列關于本

案中債的性質的說法，正確的有()O

A、甲錯發(fā)設備給丙屬于無因管理之債

B、丙向甲返還設備屬于不當?shù)美畟?/p>

C、乙向甲支付設備款屬于合同之債

D、甲向乙少收1萬元貨款屬于侵權之債

E、丙擅自使用該設備對乙應承擔侵權之債

【參考答案】：BC

【解析】：本題法理精湛，難度極高。甲錯發(fā)設備給丙，甲丙之

間構成不當?shù)美畟麘璺颠€，因此B正確；乙向甲支付設備款

顯系合同之債，C正確；乙要求甲扣減價款1萬元是因為甲瑕疵給付、

答案：屬于違約行為)，仍是合同之債，D錯；丙擅自使用設備構成侵

權，應當對設備的物權人承擔侵權責任。問題是設備屬于動產(chǎn)，動產(chǎn)

所有權在移交占有時方能變動。因此，設備的合法物權人仍然是甲，

丙應當對甲承擔侵權責任而不是對乙，E錯、答案：參見物權制度部

分)。返回來再看A為什么錯？注意無因管理是為避免他人受損失而

管理他人事務，丙占有該機器時擅自使用，顯

19、下列關于提存的說法中，正確的是()o

A、自提存之目起.債務人的債務視為履行完畢

B、自債權人領取提存物之日起.提存物所有權轉歸債權人

C、自提存之日起，提存物損毀、滅失的風險轉歸債權人

D、如債權人對債務人負有未到期債務的，在債權人未履行債務或

者提供擔保之前，提存部門根據(jù)債務人的要求應當拒絕其領取提存物

E、債權人領取提存物的權利，自提存之日起五年內不行使而消滅

【參考答案】：ACDE

20、當事人在仲裁協(xié)議中約定了兩個仲裁機構，關于該仲裁協(xié)議

效力的說法，正確的有()。

A、該仲裁協(xié)議當然無效

B、當事人不能就仲裁機構選擇達成一致的，該仲裁協(xié)議無效

C、一方當事人可任意選擇其中一個仲裁機構仲裁

D、一方當事人應按排列順序確定仲裁機

E、當事人共同選定其中一個仲裁機構的，該仲裁協(xié)議有效

【參考答案】：BE

【解析】：仲裁協(xié)議約定的仲裁機構名稱不準確，但能夠確定具

體的仲裁機構的，應當認定選定了仲裁機構。仲裁協(xié)議約定兩個以上

仲裁機