現(xiàn)代鋼筋工程承攬協(xié)議精簡版樣本版

現(xiàn)代鋼筋工程承攬協(xié)議精簡版樣本版A版本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1承攬方1.2委托方1.3鋼筋工程2.工程概況2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容3.合同金額與支付方式3.1合同金額3.2支付方式3.3支付進(jìn)度4.工程期限4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3工期延誤5.工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量要求5.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.3質(zhì)量保證6.材料供應(yīng)與驗(yàn)收6.1材料供應(yīng)6.2材料驗(yàn)收7.施工安全7.1安全要求7.2安全事故處理8.合同的變更與解除8.1變更條件8.2解除條件9.違約責(zé)任9.1承攬方違約9.2委托方違約10.爭議解決10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3訴訟解決11.合同的生效、履行與終止11.1合同生效11.2合同履行11.3合同終止12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限13.其他條款13.1不可抗力13.2法律法規(guī)13.3合同附件14.合同的簽署與蓋章14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3蓋章效力第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方承攬方指與現(xiàn)代鋼筋工程承攬協(xié)議精簡版樣本版A版簽訂合同的乙方，具有承攬鋼筋工程的能力和資質(zhì)。1.2委托方委托方指與現(xiàn)代鋼筋工程承攬協(xié)議精簡版樣本版A版簽訂合同的甲方，需要承攬方完成鋼筋工程的一方。1.3鋼筋工程鋼筋工程指根據(jù)委托方的要求，承攬方負(fù)責(zé)設(shè)計、制作、運(yùn)輸、安裝和調(diào)試鋼筋的項(xiàng)目。第二條工程概況2.1工程名稱詳細(xì)填寫工程的名稱，以明確雙方合作的具體項(xiàng)目。2.2工程地點(diǎn)詳細(xì)填寫工程的具體地點(diǎn)，以明確雙方合作的地點(diǎn)。2.3工程規(guī)模詳細(xì)填寫工程的規(guī)模，包括工程的總建筑面積、結(jié)構(gòu)類型、鋼筋使用量等。2.4工程內(nèi)容詳細(xì)填寫工程的具體內(nèi)容，包括鋼筋的加工、運(yùn)輸、安裝和調(diào)試等。第三條合同金額與支付方式3.1合同金額詳細(xì)填寫合同的金額，包括鋼筋的加工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)等。3.2支付方式詳細(xì)填寫支付的方式，如預(yù)付款、進(jìn)度付款和竣工付款等。3.3支付進(jìn)度詳細(xì)填寫支付的進(jìn)度，包括每個支付時點(diǎn)的付款比例和時間。第四條工程期限4.1工程開工日期詳細(xì)填寫工程的開工日期，以明確工程的開始時間。4.2工程竣工日期詳細(xì)填寫工程的竣工日期，以明確工程的結(jié)束時間。4.3工期延誤詳細(xì)填寫工期延誤的條款，包括工期延誤的處理方式和相關(guān)責(zé)任。第五條工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量要求詳細(xì)填寫工程的質(zhì)量要求，包括鋼筋的規(guī)格、性能要求等。5.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)填寫工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，包括驗(yàn)收的方法、時間和程序等。5.3質(zhì)量保證承攬方應(yīng)保證工程的質(zhì)量和規(guī)格符合合同的要求，并承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。第六條材料供應(yīng)與驗(yàn)收6.1材料供應(yīng)詳細(xì)填寫材料的供應(yīng)方式和時間，包括材料的采購、運(yùn)輸和交付等。6.2材料驗(yàn)收詳細(xì)填寫材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序，包括驗(yàn)收的時間和方法等。第八條合同的變更與解除8.1變更條件詳細(xì)填寫合同變更的條件，包括變更的程序和雙方的責(zé)任。8.2解除條件詳細(xì)填寫合同解除的條件，包括解除的程序和雙方的責(zé)任。第九條違約責(zé)任9.1承攬方違約詳細(xì)填寫承攬方違約的情況和處理方式，包括違約的責(zé)任和賠償金額等。9.2委托方違約詳細(xì)填寫委托方違約的情況和處理方式，包括違約的責(zé)任和賠償金額等。第十條爭議解決10.1協(xié)商解決詳細(xì)填寫協(xié)商解決的方式和程序，包括協(xié)商的時間和地點(diǎn)等。10.2調(diào)解解決詳細(xì)填寫調(diào)解解決的方式和程序，包括調(diào)解的時間和地點(diǎn)等。10.3訴訟解決詳細(xì)填寫訴訟解決的方式和程序，包括訴訟的法院和地點(diǎn)等。第十一條合同的生效、履行與終止11.1合同生效詳細(xì)填寫合同生效的條件和時間，以明確合同的開始執(zhí)行時間。11.2合同履行詳細(xì)填寫合同履行的程序和時間，以保證合同的順利執(zhí)行。11.3合同終止詳細(xì)填寫合同終止的條件和程序，包括合同終止后的處理方式。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容詳細(xì)填寫需要保密的內(nèi)容，包括技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密等。12.2保密期限詳細(xì)填寫保密的期限，以明確雙方對保密內(nèi)容的保護(hù)責(zé)任。第十三條其他條款13.1不可抗力詳細(xì)填寫不可抗力的情況，包括自然災(zāi)害、社會事件等。13.2法律法規(guī)詳細(xì)填寫適用的法律法規(guī)，以明確合同的法律效力。13.3合同附件詳細(xì)填寫合同附件的內(nèi)容，包括相關(guān)圖紙、技術(shù)文件等。第十四條合同的簽署與蓋章14.1簽署日期詳細(xì)填寫合同簽署的日期，以明確合同的有效時間。14.2簽署地點(diǎn)詳細(xì)填寫合同簽署的地點(diǎn)，以明確合同的簽署地點(diǎn)。14.3蓋章效力詳細(xì)填寫合同蓋章的效力，以明確合同的正式生效時間。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計圖紙?jiān)敿?xì)要求和說明：工程設(shè)計圖紙應(yīng)包括所有鋼筋工程的詳細(xì)設(shè)計，包括鋼筋的布置、規(guī)格、數(shù)量等。圖紙應(yīng)由委托方提供，并經(jīng)雙方確認(rèn)。附件二：材料供應(yīng)清單詳細(xì)要求和說明：材料供應(yīng)清單應(yīng)詳細(xì)列出所有需要的鋼筋材料，包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。清單應(yīng)由委托方提供，并經(jīng)雙方確認(rèn)。附件三：施工方案詳細(xì)要求和說明：施工方案應(yīng)詳細(xì)說明鋼筋工程的施工步驟、工藝流程、施工要求等。方案應(yīng)由承攬方提供，并經(jīng)委托方確認(rèn)。附件四：質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求和說明：質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)詳細(xì)說明鋼筋工程的質(zhì)量檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由雙方共同商定，并經(jīng)雙方確認(rèn)。附件五：工程進(jìn)度計劃詳細(xì)要求和說明：工程進(jìn)度計劃應(yīng)詳細(xì)列出工程的各個階段的開始和結(jié)束時間，以及各個階段的完成標(biāo)準(zhǔn)等。計劃應(yīng)由承攬方提供，并經(jīng)委托方確認(rèn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.承攬方未按合同約定完成工程。2.承攬方提供的材料不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.承攬方未按合同約定的時間完成工程。4.委托方未按合同約定的時間支付合同款項(xiàng)。5.委托方提供的圖紙或材料不符合合同約定的要求。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.承攬方未按合同約定完成工程的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付違約金和賠償因此造成的損失。2.承攬方提供的材料不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)承擔(dān)更換材料、賠償損失的責(zé)任。3.承攬方未按合同約定的時間完成工程的，應(yīng)承擔(dān)違約金和賠償因此造成的損失的責(zé)任。4.委托方未按合同約定的時間支付合同款項(xiàng)的，應(yīng)承擔(dān)違約金和賠償因此造成的損失的責(zé)任。5.委托方提供的圖紙或材料不符合合同約定的要求的，應(yīng)承擔(dān)更換圖紙或材料、賠償損失的責(zé)任。示例說明：如果承攬方未按合同約定完成工程，委托方可以要求承攬方支付違約金，并賠償因此造成的損失，如工程延期導(dǎo)致的額外費(fèi)用。說明三：法律名詞及解釋：1.承攬方：指與現(xiàn)代鋼筋工程承攬協(xié)議精簡版樣本版A版簽訂合同的乙方，具有承攬鋼筋工程的能力和資質(zhì)。2.委托方：指與現(xiàn)代鋼筋工程承攬協(xié)議精簡版樣本版A版簽訂合同的甲方，需要承攬方完成鋼筋工程的一方。3.鋼筋工程：指根據(jù)委托方的要求，承攬方負(fù)責(zé)設(shè)計、制作、運(yùn)輸、安裝和調(diào)試鋼筋的項(xiàng)目。4.合同金額：指合同中約