施工增補協(xié)議示例范本

施工增補協(xié)議示例范本合同編號：__________地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：一、增補工程內(nèi)容及工程量1.1本協(xié)議所述增補工程內(nèi)容如下：（1）（2）（3）……1.2本協(xié)議所述增補工程量如下：（1）（2）（3）……二、工程質量標準2.1乙方應按照甲方的要求和國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及原合同中約定的質量標準進行施工。2.2乙方應保證增補工程的施工質量，確保工程的安全、美觀、實用。2.3乙方應承擔因施工質量問題導致的一切責任，包括但不限于返工、維修、賠償?shù)?。三、工程進度及工期3.1乙方應按照本協(xié)議約定的工程內(nèi)容和工程量，合理安排施工計劃，確保工程按時完成。3.2乙方應按照甲方的要求，及時報告工程進度，如有特殊情況導致工期延誤，乙方應提前通知甲方，并協(xié)商解決。3.3乙方應承擔因工期延誤導致的一切責任，包括但不限于違約金、賠償?shù)取Ｋ摹⒐こ虄r款及支付4.1本協(xié)議所述增補工程的價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方應按照本協(xié)議約定的付款方式及時支付工程價款。4.3付款方式如下：（1）（2）（3）……五、違約責任5.1雙方應嚴格履行本協(xié)議的約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2違約金計算方式如下：（1）（2）（3）……六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.原施工合同2.施工增補協(xié)議3.工程量清單4.工程質量標準規(guī)范5.付款憑證6.施工進度計劃7.雙方的公司章程或資質證明8.雙方簽字蓋章的協(xié)議正本二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間和質量完成增補工程，或出現(xiàn)質量問題未及時整改。2.乙方未按約定進度報告工程進度，導致工期延誤。3.甲方未按約定時間支付工程價款。4.甲方未提供施工所需的現(xiàn)場條件或所需資料，導致乙方無法正常施工。5.雙方未按約定協(xié)商解決爭議，而選擇訴訟方式。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同約定的發(fā)包方。2.乙方：指合同約定的承包方。3.增補工程：指在原合同基礎上，因工程調整或變更而需額外進行的施工內(nèi)容。4.工程質量標準：指國家和行業(yè)規(guī)定的工程質量要求，以及合同雙方約定的質量要求。5.工期：指合同約定的工程完成時間。6.工程價款：指乙方完成增補工程應得的報酬。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，調整施工計劃，并采取措施加快進度。2.質量問題：乙方應立即整改，并承擔相應責任。3.付款問題：甲方應按照約定及時支付工程價款，如有分歧，雙方應協(xié)商解決。4.現(xiàn)場施工條件不符：甲方應盡快提供符合條件的現(xiàn)場施工條件。5.爭議解決：首選友好協(xié)商，協(xié)商不成可依法向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.原施工合同中的工程內(nèi)容或工程量需調整。2.工程在施工過程中，因設計變更或工程量增減，需簽訂