跆拳道館裝修施工合同范本

跆拳道館裝修施工合同范本合同目錄第一章總則1.1本合同的簽訂依據1.2合同雙方的名稱和地址1.3合同文件的組成1.4合同語言1.5合同的生效和解除第二章工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程預算2.5工程時間表第三章施工內容3.1施工項目的范圍3.2施工標準和要求3.3施工材料和設備3.4特殊工藝要求3.5施工過程中的變更第四章合同價格4.1合同總價4.2支付方式4.3進度付款4.4竣工結算4.5價格調整機制第五章施工期限5.1工程開工日期5.2工程竣工日期5.3延期開工的條件5.4工期延誤的違約責任5.5提前竣工的獎勵第六章施工質量6.1質量標準6.2質量監(jiān)督和檢驗6.3質量問題的處理6.4工程驗收6.5保修期限第七章施工安全7.1安全管理措施7.2安全事故的處理7.3施工場地保護7.4環(huán)境保護要求7.5安全生產培訓第八章合同的變更和解除8.1變更的條件8.2變更的程序8.3解除合同的條件8.4解除合同的程序8.5解除合同后的處理第九章違約責任9.1違約行為的界定9.2違約責任的形式9.3違約金的計算方法9.4因不可抗力導致的違約9.5違約與侵權競合的選擇權第十章爭議解決10.1爭議解決的方式10.2協(xié)商解決10.3調解解決10.4仲裁解決10.5訴訟解決第十一章合同的生效、變更和解除11.1合同的生效條件11.2合同的生效時間11.3合同的變更程序11.4合同的解除程序第十二章合同的履行和監(jiān)督12.1合同履行的要求12.2合同履行的監(jiān)督12.3合同履行的報告12.4合同履行的檢查第十三章合同的附則13.1合同的附件13.2合同的補充協(xié)議13.3合同的修改13.4合同的廢止第十四章合同的簽署14.1合同簽署的時間14.2合同簽署的地點14.3合同簽署的主體14.4合同簽署的程序14.5合同簽署的效力合同編號：跆拳道館裝修施工合同范本第一章總則1.1本合同的簽訂依據本合同是根據中華人民共和國合同法的相關規(guī)定，由雙方自愿簽訂的。1.2合同雙方的名稱和地址甲方：跆拳道館裝修施工方地址：____________________乙方：跆拳道館運營方地址：____________________1.3合同文件的組成本合同包括合同、附件以及雙方簽訂的任何補充協(xié)議。1.4合同語言本合同的語言為中文。1.5合同的生效和解除本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限至工程竣工并驗收合格為止。第二章工程概況2.1工程名稱跆拳道館裝修施工工程2.2工程地點____________________2.3工程規(guī)模____________________2.4工程預算工程總預算為人民幣____元整（大寫：____________________元整）。2.5工程時間表工程計劃開工日期為____年__月__日，計劃竣工日期為____年__月__日。第三章施工內容3.1施工項目的范圍包括但不限于：場地地面裝修、墻面裝修、天花板裝修、設施安裝等。3.2施工標準和要求按照跆拳道館的功能需求以及國家相關建筑裝修標準進行施工。3.3施工材料和設備材料和設備應符合國家質量標準，并由乙方指定品牌或型號。3.4特殊工藝要求如乙方有特殊工藝要求，應在合同中明確說明。3.5施工過程中的變更如施工過程中出現變更，應由雙方協(xié)商確定變更內容和費用。第四章合同價格4.1合同總價本合同總價根據工程量清單和工程預算確定，為人民幣____元整（大寫：____________________元整）。4.2支付方式支付方式為分期支付，具體支付比例和時間由雙方協(xié)商確定。4.3進度付款按照工程進度，甲方應按約定的比例支付乙方工程進度款。4.4竣工結算工程竣工后，甲乙雙方按照約定進行工程量的核實和價款的結算。4.5價格調整機制如遇材料價格變動等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調整合同價格。第五章施工期限5.1工程開工日期工程開工日期為合同生效之日起。5.2工程竣工日期工程竣工日期為合同約定的計劃竣工日期。5.3延期開工的條件如因乙方原因導致延期開工，乙方應支付甲方相應的違約金。5.4工期延誤的違約責任如因甲方原因導致工期延誤，甲方應支付乙方違約金。5.5提前竣工的獎勵如乙方提前完成工程，雙方可協(xié)商給予提前竣工獎勵。第六章施工質量6.1質量標準施工質量應符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。6.2質量監(jiān)督和檢驗甲方有權對施工過程和工程質量進行監(jiān)督和檢驗。6.3質量問題的處理如出現質量問題，乙方應負責修復并承擔修復費用。6.4工程驗收工程竣工后，甲乙雙方進行驗收，如驗收不合格，乙方應負責整改。6.5保修期限工程保修期限為____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。第八章合同的變更和解除8.1變更的條件任何一方提出變更要求時，應書面形式通知對方，并說明變更的內容和理由。8.2變更的程序雙方協(xié)商一致后，應以書面形式簽署變更協(xié)議，作為本合同的附件。8.3解除合同的條件合同解除的條件由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。8.4解除合同的程序雙方協(xié)商一致后，應以書面形式簽署解除協(xié)議，作為本合同的附件。8.5解除合同后的處理第九章違約責任9.1違約行為的界定違約行為包括但不限于：不履行合同義務、履行合同義務不符合約定等。9.2違約責任的形式違約責任的形式包括但不限于：違約金、損害賠償、強制履行等。9.3違約金的計算方法違約金的計算方法由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。9.4因不可抗力導致的違約因不可抗力導致違約的，雙方互不承擔違約責任。9.5違約與侵權競合的選擇權違約與侵權競合時，對方可以選擇追究違約責任或侵權責任。第十章爭議解決10.1爭議解決的方式爭議解決方式包括但不限于：協(xié)商、調解、仲裁、訴訟等。10.2協(xié)商解決雙方應通過協(xié)商解決合同爭議。10.3調解解決如協(xié)商不成，雙方可以尋求第三方調解。10.4仲裁解決如調解不成，雙方同意將爭議提交仲裁委員會仲裁。10.5訴訟解決如仲裁不成，雙方同意將爭議提交人民法院訴訟。第十一章合同的履行和監(jiān)督11.1合同履行的要求雙方應按照合同約定履行各自的義務。11.2合同履行的監(jiān)督雙方應對合同履行情況進行相互監(jiān)督。11.3合同履行的報告雙方應定期向對方報告合同履行情況。11.4合同履行的檢查雙方有權對對方的履行情況進行檢查。第十二章合同的附則12.1合同的附件合同附件包括工程量清單、材料設備明細表等。12.2合同的補充協(xié)議雙方可以簽訂補充協(xié)議，對本合同的內容進行補充。12.3合同的修改合同的修改需經雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行。12.4合同的廢止合同的廢止需經雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行。第十三章合同的簽署13.1合同簽署的時間本合同簽署時間為____年__月__日。13.2合同簽署的地點本合同簽署地點為____________________。13.3合同簽署的主體甲方代表：（簽名）乙方代表：（簽名）13.4合同簽署的程序合同簽署前，雙方應認真閱讀合同內容，確認無異議后簽署。13.5合同簽署的效力本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十四章合同的簽署14.1合同簽署的時間本合同簽署時間為____年__月__日。14.2合同簽署的地點本合同簽署地點為____________________。14.3合同簽署的主體甲方代表：（簽名）乙方代表：（簽名）14.4合同簽署的程序合同簽署前，雙方應認真閱讀合同內容，確認無異議后簽署。14.5合同簽署的效力本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方代表：（簽名）乙方代表：（簽名）簽訂日期：____年__月__日簽訂地點：____________________多方為主導時的，附件條款及說明附件一：甲方為主導時的附加條款及說明1.1甲方變更要求甲方提出變更要求時，應提前____天書面通知乙方，并說明變更的內容和理由。乙方應在收到變更通知后____天內回復甲方，確認或提出異議。1.2甲方解除合同條件甲方有權在合同履行過程中解除合同，但應提前____天書面通知乙方。甲方解除合同的原因應合理合法，不得違反合同約定和法律法規(guī)。1.3甲方違約金計算甲方違反合同約定導致工期延誤的，應支付違約金，違約金的計算方法為：每延誤一天，支付合同總價款的____%。1.4甲方提前竣工獎勵甲方提前完成工程，雙方可協(xié)商給予提前竣工獎勵，獎勵金額由雙方協(xié)商確定。附件二：乙方為主導時的附加條款及說明2.1乙方材料和設備供應乙方應按照合同約定提供材料和設備，并保證材料和設備的質量符合國家相關標準。如乙方提供的材料和設備不符合質量要求，甲方有權要求乙方更換或修復。2.2乙方特殊工藝要求如乙方有特殊工藝要求，應在合同簽訂前告知甲方，并說明工藝要求和理由。甲方應根據乙方提供的特殊工藝要求進行施工。2.3乙方施工質量乙方應保證施工質量，如施工過程中出現質量問題，乙方應負責修復并承擔修復費用。乙方承諾在工程竣工后提供____年的質保期。附件三：第三方中介為主導時的附加條款及說明3.1第三方中介的職責第三方中介在合同履行過程中負責監(jiān)督和管理，確保工程按期完成并符合合同質量要求。第三方中介應公正、中立地處理甲乙雙方的問題和爭議。3.2第三方中介的報酬第三方中介的報酬由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。報酬支付方式可采用固定金額或按工程進度比例支付。3.3第三方中介的解除合同權如第三方中介認為合同無法繼續(xù)履行，或合同履行過程中出現嚴重問題，第三方中介有權提出解除合同，并提前____天書面通知甲乙雙方。3.4第三方中介的違約責任第三方中介違反合同約定，導致工程進度延誤或質量問題，應承擔相應的違約責任。違約金的計算方法和責任范圍由雙方協(xié)商確定。附件及其他補充說明一、附件列表：1.工程量清單2.材料設備明細表3.設計圖紙和技術規(guī)范4.施工方案和安全措施5.工程進度計劃6.質量檢驗標準和方法7.違約金計算公式8.補充協(xié)議9.變更協(xié)議10.驗收報告11.保修條款12.爭議調解書13.仲裁裁決書14.法院判決書二、違約行為及認定：1.不履行合同義務2.履行合同義務不符合約定3.工期延誤4.質量問題5.材料設備供應不符合要求6.施工過程中出現安全事故7.違反合同約定的保密義務8.合同解除后的責任承擔9.合同履行過程中的其他違約行為三、法律名詞及解釋：1.合同：雙方或多方之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。2.違約：合同當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的行為。3.工期延誤：合同約定的工程竣工日期后，實際竣工日期超過合同約定的竣工日期。4.質量問題：工程質量不符合合同約定的質量標準或者國家相關質量標準。5.違約金：當事人違反合同約定應當支付給對方的一種經濟賠償。6.仲裁：由仲裁機構對合同爭議進行審理并作出裁決的一種爭議解決方式。7.訴訟：通過法院對合同爭議進行審理并作出判決的一種爭議解決方式。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：協(xié)商調整工程進度計劃，必要時簽訂進度延期協(xié)議。2.質量問題：及時停工修復，重新檢驗，直至符合質量要求。3.材料設備供應不符合要求：及時更換或修復，供應商承擔相應責任。4.安全事故：立即報告并采取應急措施，依法