國際建設工程合同模板

國際建設工程合同模板這是小編精心編寫的合同文檔，其中清晰明確的闡述了合同的各項重要內(nèi)容與條款，請基于您自己的需求，在此基礎上再修改以得到最終合同版本，謝謝！

國際建設工程合同模板

甲方（以下簡稱“甲方”）：

乙方（以下簡稱“乙方”）：

鑒于甲方愿意將certaininternationalconstructionproject（以下簡稱“項目”）交由乙方實施，為確保雙方的權利和利益，經(jīng)友好協(xié)商，雙方達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1項目名稱：certaininternationalconstructionproject

1.2工程地點：certainplace

1.3工程內(nèi)容：certainconstructionwork

1.4工程規(guī)模：certainscale

1.5工程總投資：certaintotalinvestment

二、合同價格

2.1乙方報價：certainbidprice

2.2價格條款：

（1）固定價格：certainfixedprice

（2）調(diào)整價格：certainadjustableprice

2.3支付方式：

（1）預付款：certainadvancepayment

（2）進度付款：certainprogresspayment

（3）竣工付款：certaincompletionpayment

（4）質量保證金：certainqualityguaranteedeposit

三、合同工期

3.1工期要求：certainprojectduration

3.2工期延誤：

（1）乙方原因導致的工期延誤：certaindelaydueto乙方

（2）甲方原因導致的工期延誤：certaindelaydueto甲方

四、工程質量

4.1質量標準：certainqualitystandard

4.2質量控制：

（1）乙方負責工程質量的控制：certainqualitycontrolby乙方

（2）甲方有權對工程質量進行監(jiān)督檢查：certainqualityinspectionby甲方

五、合同的變更和解除

5.1合同變更：

（1）雙方同意通過書面形式變更本合同：certaincontractmodification

（2）合同變更需遵循公平原則：certainfairmodification

5.2合同解除：

（1）雙方協(xié)商一致解除本合同：certaincontractterminationbymutualagreement

（2）因乙方原因導致合同解除：certaincontractterminationdueto乙方

（3）因甲方原因導致合同解除：certaincontractterminationdueto甲方

六、違約責任

6.1乙方違約：

（1）未能按約定完成工程：certainbreachofcontractby乙方

（2）其他違約行為：certainotherbreachofcontractby乙方

6.2甲方違約：

（1）未能按約定支付合同價款：certainbreachofcontractby甲方

（2）其他違約行為：certainotherbreachofcontractby甲方

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向projectlocation的法院提起訴訟。

八、其他條款

8.1合同的生效、修改和解除：

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同的修改和解除必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。

8.2合同的語言和解釋：

本合同采用English