2024年石油化工項(xiàng)目施工合同規(guī)范格式

2024年石油化工項(xiàng)目施工合同規(guī)范格式本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)包人1.2承包人第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三條合同價(jià)格3.1合同總價(jià)3.2價(jià)格調(diào)整3.3付款方式第四條施工期限4.1施工開始日期4.2施工結(jié)束日期4.3延期違約責(zé)任第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2質(zhì)量檢驗(yàn)5.3質(zhì)量爭(zhēng)議處理第六條材料和設(shè)備6.1材料和設(shè)備供應(yīng)6.2材料和設(shè)備驗(yàn)收第七條施工安全7.1安全措施7.2安全事故處理第八條知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬8.2侵權(quán)責(zé)任第九條保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限第十條違約責(zé)任10.1發(fā)包人違約10.2承包人違約第十一條爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決11.2調(diào)解解決11.3仲裁解決第十二條合同的變更和解除12.1變更條件12.2解除條件第十三條合同的轉(zhuǎn)讓13.1轉(zhuǎn)讓條件13.2轉(zhuǎn)讓程序第十四條附則14.1合同的生效14.2合同的終止14.3合同的份數(shù)第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)包人1.1.1發(fā)包人名稱：____________1.1.2發(fā)包人地址：____________1.1.3發(fā)包人法定代表人：____________1.1.4發(fā)包人授權(quán)代表：____________1.2承包人1.2.1承包人名稱：____________1.2.2承包人地址：____________1.2.3承包人法定代表人：____________1.2.4承包人授權(quán)代表：____________第二條工程概況2.1工程名稱：____________2.2工程地點(diǎn)：____________2.3工程規(guī)模：____________2.4工程內(nèi)容：____________第三條合同價(jià)格3.1合同總價(jià)：____________3.2價(jià)格調(diào)整：3.2.1價(jià)格調(diào)整的條件：____________3.2.2價(jià)格調(diào)整的程序：____________3.2.3價(jià)格調(diào)整的方式：____________3.3付款方式：3.3.1付款條件：____________3.3.2付款期限：____________3.3.3付款方式：____________第四條施工期限4.1施工開始日期：____________4.2施工結(jié)束日期：____________4.3延期違約責(zé)任：4.3.1延期違約的條件：____________4.3.2延期違約的處罰：____________第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：____________5.2質(zhì)量檢驗(yàn)：5.2.1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：____________5.2.2檢驗(yàn)程序：____________5.2.3檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)：____________5.3質(zhì)量爭(zhēng)議處理：5.3.1爭(zhēng)議解決方式：____________5.3.2爭(zhēng)議解決的期限：____________第六條材料和設(shè)備6.1材料和設(shè)備供應(yīng)：6.1.1供應(yīng)商名稱：____________6.1.2供應(yīng)材料和設(shè)備清單：____________6.1.3供應(yīng)時(shí)間：____________6.2材料和設(shè)備驗(yàn)收：6.2.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：____________6.2.2驗(yàn)收程序：____________6.2.3驗(yàn)收機(jī)構(gòu)：____________第八條知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬：8.1.1發(fā)包人擁有工程設(shè)計(jì)、施工圖紙、技術(shù)規(guī)范等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。8.1.2承包人擁有施工過(guò)程中產(chǎn)生的工藝、技術(shù)、方法等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。8.2侵權(quán)責(zé)任：8.2.1如承包人的施工行為侵犯了第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，由承包人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2.2如發(fā)包人的設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)范等侵犯了第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容：9.1.1合同雙方在合同簽訂過(guò)程中和合同執(zhí)行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等。9.2保密期限：9.2.1雙方對(duì)對(duì)方的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。第十條違約責(zé)任10.1發(fā)包人違約：10.1.1發(fā)包人未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.1.2發(fā)包人遲延支付合同價(jià)款的，應(yīng)當(dāng)按照遲延支付部分金額的每日千分之五支付違約金。10.2承包人違約：10.2.1承包人未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.2.2承包人遲延完成工程的，應(yīng)當(dāng)按照遲延完成部分工程造價(jià)的每日千分之五支付違約金。第十一條爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決：合同雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解解決：協(xié)商不成的，可以請(qǐng)求第三方進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解不成的，按照合同約定的仲裁條款進(jìn)行仲裁。11.3仲裁解決：11.3.1雙方同意將合同爭(zhēng)議提交__________仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。11.3.2仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第十二條合同的變更和解除12.1變更條件：12.1.1合同履行過(guò)程中，因不可抗力或雙方同意的其他原因，可以變更合同。12.1.2變更合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。12.2解除條件：12.2.1合同履行過(guò)程中，發(fā)生不可抗力致使合同無(wú)法履行，雙方可以解除合同。12.2.2雙方同意解除合同的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。第十三條合同的轉(zhuǎn)讓13.1轉(zhuǎn)讓條件：13.1.1合同一方經(jīng)對(duì)方同意，可以將合同的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。13.1.2轉(zhuǎn)讓合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。13.2轉(zhuǎn)讓程序：13.2.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ酵ㄖD(zhuǎn)讓事宜，并提交轉(zhuǎn)讓協(xié)議。13.2.2對(duì)方應(yīng)當(dāng)在收到轉(zhuǎn)讓通知后十五日內(nèi)未提出異議，視為同意轉(zhuǎn)讓。第十四條附則14.1合同的生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同的終止：合同履行完畢或者合同解除之日起，合同終止。14.3合同的份數(shù)：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計(jì)圖紙附件二：施工技術(shù)規(guī)范附件三：材料和設(shè)備供應(yīng)清單附件四：付款計(jì)劃表附件五：施工進(jìn)度計(jì)劃附件六：質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法附件七：保密協(xié)議附件八：知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明附件九：仲裁條款確認(rèn)書附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：附件一：工程設(shè)計(jì)圖紙本附件應(yīng)包括工程的詳細(xì)設(shè)計(jì)圖紙，包括但不限于建筑圖紙、管道布置圖、電氣圖紙等，以供承包人根據(jù)圖紙進(jìn)行施工。附件二：施工技術(shù)規(guī)范本附件應(yīng)包括施工過(guò)程中應(yīng)遵守的技術(shù)規(guī)范和要求，包括但不限于施工工藝、材料要求、安全標(biāo)準(zhǔn)等。附件三：材料和設(shè)備供應(yīng)清單本附件應(yīng)詳細(xì)列明所需材料和設(shè)備的名稱、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，以便承包人按照清單進(jìn)行采購(gòu)或接收。附件四：付款計(jì)劃表本附件應(yīng)詳細(xì)列明合同價(jià)款的支付計(jì)劃，包括付款的時(shí)間、金額和條件等，以便雙方明確付款安排。附件五：施工進(jìn)度計(jì)劃本附件應(yīng)詳細(xì)列明工程的施工進(jìn)度計(jì)劃，包括各個(gè)階段的開始和結(jié)束時(shí)間，以便雙方監(jiān)控工程進(jìn)度。附件六：質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法本附件應(yīng)包括工程質(zhì)量檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和方法，包括但不限于檢驗(yàn)的項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)等。附件七：保密協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)列明雙方在合同履行過(guò)程中應(yīng)保守的秘密信息，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，并明確保密期限。附件八：知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明本附件應(yīng)明確發(fā)包人和承包人各自擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，以及雙方對(duì)對(duì)方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的尊重和保護(hù)。附件九：仲裁條款確認(rèn)書本附件應(yīng)確認(rèn)雙方同意將合同爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，并明確仲裁委員會(huì)的選擇等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)包人未按照合同約定支付價(jià)款的。2.發(fā)包人未按照合同約定提供施工條件的。3.承包人未按照合同約定完成工程的。4.承包人未按照合同約定支付價(jià)款的。5.承包人未按照合同約定提供材料的。6.承包人未按照合同約定進(jìn)行施工的。違約責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)包人違約的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.承包人違約的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說(shuō)明：如發(fā)包人未按照合同約定支付價(jià)款，屬于違約行為。根據(jù)合同約定，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約金的責(zé)任，違約金為遲延支付部分金額的每日千分之五。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利