打井降水施工合同2024年

打井降水施工合同2024年合同目錄第一章：合同總則1.1合同目的1.2合同適用范圍1.3定義與解釋第二章：工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程內容第三章：合同工期3.1工期要求3.2工期調整3.3工期延誤第四章：工程質量4.1質量標準4.2質量控制4.3質量驗收第五章：合同價款與支付5.1合同價款5.2預付款支付5.3工程款支付第六章：材料設備供應6.1材料供應6.2設備供應6.3材料設備驗收第七章：施工管理7.1施工組織7.2施工進度7.3施工安全第八章：工程變更8.1變更申請8.2變更審批8.3變更費用第九章：工程驗收9.1驗收標準9.2驗收程序9.3驗收結果第十章：違約責任10.1違約定義10.2違約責任10.3違約賠償第十一章：合同的變更與解除11.1變更條件11.2解除條件11.3變更或解除后的權利義務第十二章：爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決程序12.3適用法律與管轄第十三章：附加條款13.1附加條款說明13.2附加條款效力13.3附加條款變更第十四章：簽字欄14.1甲方簽字14.2乙方簽字14.3簽訂日期14.4簽訂地點打井降水施工合同（2024年）第一章：合同總則1.1合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在打井降水施工項目中的權利、義務和責任，確保工程順利進行。1.2合同適用范圍本合同適用于甲方委托乙方進行的打井降水施工項目。1.3定義與解釋1.3.1“工程”指甲方委托乙方施工的打井降水工程。1.3.2“工期”指甲方與乙方約定的工程完成時間。1.3.3“合同價款”指乙方完成工程應得的報酬。第二章：工程概況2.1工程名稱工程名稱為：______。2.2工程地點工程地點位于：______。2.3工程內容2.3.1工程內容包括但不限于打井、降水、井點布置等。2.3.2具體施工內容詳見附件一。第三章：合同工期3.1工期要求3.1.1工程應于______年______月______日前完成。3.1.2工期內乙方應保證工程進度符合甲方要求。3.2工期調整3.2.1因不可抗力或其他非乙方原因導致工期延誤，雙方應協商調整工期。3.2.2工期調整應以書面形式確認。3.3工期延誤3.3.1因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。3.3.2工期延誤的違約金計算方式詳見合同條款。第四章：工程質量4.1質量標準4.1.1工程質量應符合國家及行業(yè)相關標準。4.1.2具體質量標準詳見附件二。4.2質量控制4.2.1乙方應嚴格按照施工圖紙和技術規(guī)范進行施工。4.2.2甲方有權對施工過程進行監(jiān)督和檢查。4.3質量驗收4.3.1工程完成后，乙方應向甲方提交驗收申請。4.3.2甲方應在收到驗收申請后______日內組織驗收。第五章：合同價款與支付5.1合同價款5.1.1合同價款為人民幣______元。5.1.2合同價款包括但不限于材料費、人工費、機械使用費等。5.2預付款支付5.2.1甲方應在合同簽訂后______日內支付合同價款的______%作為預付款。5.2.2預付款支付后，乙方應開始施工準備。5.3工程款支付5.3.1工程進度達到______%時，甲方支付合同價款的______%。5.3.2工程竣工驗收合格后，甲方支付剩余合同價款。第六章：材料設備供應6.1材料供應6.1.1乙方負責提供施工所需的全部材料。6.1.2材料應符合國家及行業(yè)相關標準。6.2設備供應6.2.1乙方負責提供施工所需的機械設備。6.2.2設備應保證施工安全和工程進度。6.3材料設備驗收6.3.1甲方有權對乙方提供的材料和設備進行驗收。6.3.2驗收不合格的材料和設備，乙方應負責更換或修復。合同編號______第七章：施工管理7.1施工組織7.1.1乙方應成立專門的施工管理團隊，負責工程的日常管理和協調工作。7.1.2乙方應制定詳細的施工計劃，并報甲方審批。7.2施工進度7.2.1乙方應按照批準的施工計劃組織施工，確保工程按期完成。7.2.2甲方有權隨時了解施工進度，并提出合理建議。7.3施工安全7.3.1乙方應嚴格遵守國家安全生產法律法規(guī)，確保施工安全。7.3.2乙方應制定并執(zhí)行安全施工方案，防止安全事故的發(fā)生。第八章：工程變更8.1變更申請8.1.1任何一方提出工程變更，應以書面形式通知對方，并說明變更原因及影響。8.1.2變更申請應經雙方協商一致后執(zhí)行。8.2變更審批8.2.1甲方應在收到變更申請后______日內給予答復。8.2.2變更審批應以書面形式確認。8.3變更費用8.3.1工程變更導致的額外費用，應由雙方根據實際情況協商確定。8.3.2變更費用的支付方式和時間應與合同價款支付方式一致。第九章：工程驗收9.1驗收標準9.1.1工程驗收應符合本合同約定的質量標準和國家相關驗收規(guī)范。9.1.2驗收標準的具體內容詳見附件三。9.2驗收程序9.2.1乙方應在工程完工后，向甲方提交書面驗收申請。9.2.2甲方應在收到驗收申請后______日內組織驗收。9.3驗收結果9.3.1工程驗收合格，甲方應出具驗收合格證明。9.3.2工程驗收不合格，乙方應在規(guī)定時間內完成整改，并重新申請驗收。第十章：違約責任10.1違約定義10.1.1違約是指一方未履行或未完全履行合同義務，或履行合同義務不符合約定的行為。10.2違約責任10.2.1違約方應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。10.2.2違約責任的承擔方式包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.3違約賠償10.3.1違約賠償的范圍包括直接損失和間接損失。10.3.2違約賠償的計算方法應根據實際損失情況，雙方協商確定。第十一章：合同的變更與解除11.1變更條件11.1.1合同一經簽訂，未經雙方協商一致，任何一方不得擅自變更合同內容。11.1.2變更合同的，應提前______日以書面形式通知對方，并經雙方協商一致后簽訂書面變更協議。11.2解除條件11.2.1合同在履行過程中，如一方嚴重違反合同條款，另一方有權解除合同。11.2.2解除合同的一方應提前______日以書面形式通知對方，并說明解除合同的理由。11.3變更或解除后的權利義務11.3.1合同變更或解除后，雙方應根據實際情況協商確定各自的權利和義務。11.3.2因變更或解除合同給對方造成損失的，應根據實際情況承擔相應的賠償責任。第十二章：爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應首先通過協商解決。12.1.2協商不成時，可提交甲方所在地人民法院通過訴訟方式解決。12.2爭議解決程序12.2.1一方提出爭議后，另一方應在收到通知后______日內給予答復。12.2.2雙方應在爭議發(fā)生后______日內進行協商，協商不成的，按12.1條款處理。12.3適用法律與管轄12.3.1本合同的簽訂、解釋、履行、變更、解除和爭議解決均適用中華人民共和國法律。12.3.2雙方同意，因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由甲方所在地人民法院管轄。第十三章：附加條款13.1附加條款說明13.1.1雙方可就本合同未盡事宜另行簽訂附加條款。13.1.2附加條款應作為本合同不可分割的一部分，并與本合同具有同等法律效力。13.2附加條款效力13.2.1附加條款與本合同條款不一致的，以附加條款為準。13.2.2附加條款未涉及的事項，仍按本合同相關條款執(zhí)行。13.3附加條款變更13.3.1附加條款的變更需經雙方協商一致，并以書面形式確認。13.3.2變更后的附加條款