公共交通院墻施工合同

公共交通院墻施工合同合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________鑒于甲方為公共交通院墻施工項目的需求方，乙方為公共交通院墻施工項目的承攬方，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下合同條款：第一條工程概況1.1工程名稱：公共交通院墻施工項目1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：根據(jù)甲方需求，乙方負責施工范圍內(nèi)的公共交通院墻建設，包括但不限于墻體砌筑、粉刷、排水系統(tǒng)等。1.4工程工期：自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止。第二條合同價格2.1雙方確認，本合同工程總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價包括但不限于材料費、人工費、機械使用費、管理費、利潤等。2.3合同價款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價款的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方。第三條合同履行3.1乙方應按照甲方的要求，按時完成施工任務，保證工程質(zhì)量。3.2乙方應嚴格按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求進行施工，確保工程安全。3.3乙方應做好施工現(xiàn)場的清潔、保衛(wèi)工作，確保施工現(xiàn)場的秩序。3.4甲方應按照合同約定支付合同價款，不得無故拖欠。3.5甲方應協(xié)助乙方辦理相關施工手續(xù)，提供施工所需的水、電等資源。第四條工程驗收4.1工程驗收標準：按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求執(zhí)行。4.2工程驗收程序：（1）工程完成后，乙方應向甲方提交工程驗收申請；（2）甲方應在接到驗收申請后7個工作日內(nèi)組織驗收；（3）驗收合格的，雙方簽署驗收報告；驗收不合格的，乙方應在甲方指定期限內(nèi)整改到位，并重新提交驗收申請。第五條違約責任5.1乙方未按照約定完成施工任務的，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的5%。5.2甲方未按照約定支付合同價款的，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的日利率的0.5%。5.3因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格的，乙方應承擔返工、維修等費用。5.4因甲方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤的，甲方應承擔相應的違約責任。第六條爭議解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格之日止。7.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.公共交通院墻施工項目設計方案2.工程量清單3.材料及設備采購清單4.施工圖紙5.工程驗收標準及方法6.乙方施工組織設計7.安全生產(chǎn)措施及應急預案8.乙方資質(zhì)證明文件9.甲方支付憑證10.工程進度報告及驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成施工任務：包括但不限于延期交付、工程質(zhì)量不符合約定等。2.甲方未按照約定支付合同價款：包括但不限于遲延支付、拒付等。3.工程質(zhì)量不合格：不符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。4.工程進度延誤：未按照合同約定的工期完成施工任務。三、法律名詞及解釋：1.公共交通院墻施工項目：指甲方為公共交通需求而建設的院墻工程。2.合同總價款：指雙方約定的完成合同全部工程內(nèi)容所應支付的金額。3.違約金：指一方未履行合同義務或者履行不符合約定時，應向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.滯納金：指甲方未按照約定時間支付合同價款時，應支付的逾期付款的違約金。5.質(zhì)保金：指作為乙方施工質(zhì)量保證的剩余合同價款。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商確定合理的工程進度計劃，甲方及時提供施工所需資源，乙方加大施工力度。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：及時停工整改，重新驗收，必要時更換施工隊伍。3.支付糾紛：解決辦法：雙方按照合同約定履行付款義務，如有爭議，可通過協(xié)商或法律途徑解決。4.施工手續(xù)問題：解決辦法：甲方協(xié)助乙方辦理相關施工手續(xù)，確保施工順利進行