2024機電安裝工程施工合同標準范本

2024機電安裝工程施工合同標準范本合同編號：__________簽訂日期：____年__月__日單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于業(yè)主與承包商就機電安裝工程施工事宜達成一致，為明確雙方的權利、義務和責任，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，訂立本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于設備安裝、管道鋪設、電氣布線、系統(tǒng)調(diào)試等。第二條合同價格2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_________________元。2.2合同價款支付方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，業(yè)主向承包商支付合同總價款的__%；（2）工程進度達到__%時，業(yè)主向承包商支付合同總價款的__%；（3）工程驗收合格后，業(yè)主向承包商支付合同總價款的__%；（4）剩余合同總價款的__%作為質量保證金，待質保期滿后無息退還。第三條工程質量3.1工程質量標準：符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和設計文件要求。3.2承包商應按照約定的工程內(nèi)容和質量標準完成施工，并對施工過程中的質量問題及時進行整改。3.3業(yè)主有權對施工過程和工程質量進行監(jiān)督檢查，承包商應予以配合。第四條工程進度4.1承包商應按照約定的工期完成施工，如因特殊情況導致工期延誤，需提前七個工作日向業(yè)主提出延期申請，并征得業(yè)主同意。4.2承包商應確保工程進度與質量相協(xié)調(diào)，不得以犧牲質量為代價追趕進度。第五條安全生產(chǎn)5.1承包商應嚴格按照國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標準進行施工，確保施工現(xiàn)場的安全。5.2承包商應建立健全安全生產(chǎn)管理制度，配備足夠的安全生產(chǎn)管理人員和設施。5.3承包商應對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負全責，如發(fā)生安全事故，應立即報告業(yè)主并按有關規(guī)定處理。第六條違約責任6.1承包商未按照約定工期完成施工的，應按照逾期交付工程部分價款的__%支付違約金。6.2承包商未按照國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標準進行施工，造成安全事故的，應承擔相應的法律責任。6.3業(yè)主未按照約定支付合同價款的，應按照逾期支付部分價款的__%支付違約金。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且質保期滿后失效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：_______________乙方代表（簽字）：_______________一、附件列表：

1.施工圖紙和技術文件

2.工程量清單

3.材料和設備采購清單

4.安全生產(chǎn)管理措施

5.工程質量驗收標準

6.付款憑證和轉賬記錄

7.工程進度報告

8.變更訂單和補充協(xié)議

9.安全事故報告和處理記錄

10.法院判決書或調(diào)解書二、違約行為及認定：

1.未按約定工期完成施工：認定標準為合同約定的竣工日期與實際竣工日期之差。

2.工程質量不符合約定：認定標準為國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和設計文件要求。

3.安全生產(chǎn)管理不善：認定標準為國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標準。

4.未按約定支付合同價款：認定標準為合同約定的付款日期與實際付款日期之差。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指合同中約定的發(fā)包方。

2.乙方：指合同中約定的承包方。

3.合同總價：指合同約定的完成工程所需支付的總金額。

4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。

5.質保期：指合同約定的工程質量保證期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.工程進度延誤：

解決辦法：協(xié)商調(diào)整工期，必要時簽訂補充協(xié)議。

2.工程質量問題：

解決辦法：及時整改，必要時更換材料或設備，重新驗收。

3.安全生產(chǎn)事故：

解決辦法：立即報告，按有關規(guī)定處理，加強安全生產(chǎn)管理。

4.付款爭議：

解決辦法：核對付款憑證，協(xié)商解決，必要時依法追討欠款。

5.合同變更：

解決辦法：簽訂變更訂單或補充協(xié)議，明確變更內(nèi)容和要求。五、所有應用場景：

1.工