2024版建筑土建施工合同

2024版建筑土建施工合同合同編號：__________地址：聯(lián)系方式：地址：聯(lián)系方式：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程預算：__________1.6工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、施工內(nèi)容與要求2.1乙方應按照甲方的要求，完成本合同約定的建筑土建施工任務。2.2乙方應按照甲方的設計圖紙、施工規(guī)范和標準進行施工，保證工程質(zhì)量符合相關法律法規(guī)及國家標準。2.3乙方應嚴格按照約定的工期完成施工，如有延期，應承擔相應的違約責任。2.4乙方應保證施工安全，確保施工過程中不發(fā)生安全事故。2.5乙方應承擔施工過程中產(chǎn)生的環(huán)境保護責任，確保施工對環(huán)境的影響降至最低。三、合同價格與支付3.1雙方同意，本合同的合同價格為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。3.2甲方應按照下列付款方式向乙方支付合同價款：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同價款的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同價款的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的20%；（4）剩余的20%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無息支付。3.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照財務規(guī)定進行支付。四、工程質(zhì)量與驗收4.1乙方應確保工程質(zhì)量符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。4.2工程驗收分為初步驗收和最終驗收，具體驗收時間、程序和標準按照雙方約定的《工程驗收辦法》執(zhí)行。4.3初步驗收合格后，乙方應按照甲方的要求進行整改，整改完畢后進行最終驗收。4.4最終驗收合格后，甲方應在驗收報告上簽字確認，并支付剩余的合同價款。五、違約責任5.1乙方未按照約定工期完成施工的，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同價款的0.5%乘以逾期天數(shù)。5.2乙方施工質(zhì)量不符合約定的，乙方應承擔返工、維修等費用，并支付甲方相應的賠償金。5.3甲方未按照約定時間支付合同價款的，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：合同價款的0.5%乘以逾期天數(shù)。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且質(zhì)保期滿后失效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：

1.工程設計圖紙

2.施工規(guī)范和標準

3.工程驗收辦法

4.乙方資質(zhì)證明文件

5.合同價款支付憑證

6.工程進度報告

7.工程驗收報告二、違約行為及認定：

1.乙方未按照約定工期完成施工，認定為違約行為。

2.乙方施工質(zhì)量不符合約定，認定為違約行為。

3.甲方未按照約定時間支付合同價款，認定為違約行為。

4.甲方未按照約定提供施工條件，認定為違約行為。

5.甲方未按照約定提供設計圖紙、施工規(guī)范和標準，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：

1.建筑土建施工合同：指甲方委托乙方進行建筑土建工程施工，乙方承擔施工任務并支付合同價款的合同。

2.合同價款：指雙方約定的乙方完成施工任務后，甲方應支付給乙方的金額。

3.工期：指雙方約定的乙方完成施工任務的時間期限。

4.質(zhì)保期：指合同約定的乙方對工程質(zhì)量承擔保證責任的期限。

5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.遇到施工進度延誤的問題，乙方應與甲方溝通，制定整改措施并盡快恢復正常施工。

2.遇到施工質(zhì)量問題，乙方應立即整改，并承擔相應的返工、維修費用。

3.遇到甲方支付合同價款延誤的問題，乙方可與甲方溝通，催促甲方盡快支付。

4.遇到設計圖紙、施工規(guī)范和標準不明確的問題，乙方應與甲方溝通，明確設計圖紙和施工規(guī)范。

5.遇到不可抗力因素導致施工無法正常進行的問題，雙方應協(xié)商停工或延期。五、所有應用場景：

1.適用于建筑土建工程施工的委托與承包。

2.適用于雙方對施工質(zhì)量、工期、價款有明確約定的情況。

3.適用于需要乙方提供施工資質(zhì)和