2024版招投標(biāo)項目承攬合同

2024版招投標(biāo)項目承攬合同合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________電子郵箱：__________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________電子郵箱：__________________鑒于委托方具有招標(biāo)項目的所有權(quán)和決策權(quán)，承攬方具備完成該項目的資質(zhì)和能力，雙方本著平等、自愿、誠信的原則，經(jīng)充分協(xié)商，就承攬方承擔(dān)招標(biāo)項目相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、項目概述1.1項目名稱：____________________1.2項目地點：____________________1.3項目內(nèi)容：____________________1.4項目規(guī)模：____________________1.5項目周期：自雙方簽訂合同之日起至項目驗收合格之日止。二、承攬范圍及要求2.1承攬方應(yīng)按委托方的要求，完成項目的施工、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)及售后服務(wù)等全部工作。2.2承攬方應(yīng)確保項目的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等滿足委托方的要求。2.3承攬方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е马椖抠|(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的責(zé)任。三、合同價格及支付方式3.1雙方確認(rèn)，本項目的合同價格為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。3.2委托方自合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)，向承攬方支付合同總價款的____%。3.3項目驗收合格后，委托方應(yīng)在驗收報告出具之日起____個工作日內(nèi)，向承攬方支付剩余的合同總價款。3.4承攬方應(yīng)提供合法的稅務(wù)發(fā)票。四、項目進(jìn)度及驗收4.1承攬方應(yīng)按照雙方約定的進(jìn)度計劃完成項目。4.2項目驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法：按照雙方約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法進(jìn)行驗收。4.3項目驗收合格后，雙方簽署驗收報告。五、保密條款5.1雙方應(yīng)對在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。5.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。六、違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。6.2任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至項目驗收合格之日止。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________授權(quán)代表（簽名）：______________授權(quán)代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.招投標(biāo)文件2.項目方案設(shè)計3.技術(shù)規(guī)格說明書4.施工圖紙5.驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法6.保密協(xié)議7.稅務(wù)發(fā)票二、違約行為及認(rèn)定：1.未能按照約定的進(jìn)度計劃完成項目，視為違約。2.項目質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面未滿足委托方要求，視為違約。3.未能保守對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息，視為違約。4.未能按照合同約定支付合同價款，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.招投標(biāo)項目：指通過公開招標(biāo)方式選擇承攬方的項目。2.承攬方：指中標(biāo)并承擔(dān)招標(biāo)項目實施義務(wù)的乙方。3.委托方：指擁有招標(biāo)項目所有權(quán)和決策權(quán)的甲方。4.合同價款：指雙方約定的完成項目所需支付的總金額。5.違約行為：指未能履行合同約定的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.項目進(jìn)度延誤：解決辦法：協(xié)商調(diào)整進(jìn)度計劃，必要時委托方可要求承攬方支付逾期違約金。2.項目質(zhì)量問題：解決辦法：立即停工整改，委托方可要求承攬方承擔(dān)整改費用和損失賠償。3.保密信息泄露：解決辦法：要求承攬方立即采取補(bǔ)救措施，必要時可要求承攬方承擔(dān)違約責(zé)任。4.支付糾紛：解決辦法：核對合同條款，必要時可通過法律途徑解決。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類招投標(biāo)項目，如建筑工程、設(shè)備采購