冷庫土建施工合同范本

冷庫土建施工合同范本第一篇范文：合同編號：[insertcontractnumber]合同簽訂日期：[insertdateofcontractsigning]甲方（以下簡稱“業(yè)主”）：[insertowner'sname]地址：[insertowner'saddress]聯(lián)系方式：[insertowner'scontactinformation]乙方（以下簡稱“施工方”）：[insertconstructor'sname]地址：[insertconstructor'saddress]聯(lián)系方式：[insertconstructor'scontactinformation]鑒于業(yè)主擬建設一冷庫項目，并委托施工方進行土建工程施工，雙方為了明確雙方的權利、義務和責任，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.1工程名稱：[insertprojectname]1.2工程地點：[insertprojectlocation]1.3工程內(nèi)容：包括但不限于冷庫土建工程、結構工程、設備安裝工程、裝修工程等。1.4工程規(guī)模：[insertprojectscale]1.5工程預算：[insertprojectbudget]二、合同價格2.1本合同施工費用為人民幣：[insertcontractprice]元（大寫：[insertcontractpriceinChinese]元整），幣種為人民幣，以上價格包括工程設計、施工、設備購置、驗收、保修等一切費用。2.2合同價格不作調(diào)整的條件和情況，雙方另有約定的除外。2.3施工方應向業(yè)主提交合法、有效的稅務發(fā)票。三、合同工期3.1開工日期：[insertcommencementdate]3.2竣工日期：[insertcompletiondate]3.3工期延誤及違約責任：3.3.1施工方如未按本合同約定的工期完成工程，應按逾期部分工程造價的千分之一向業(yè)主支付違約金。3.3.2不可抗力因素導致的工期延誤，雙方協(xié)商解決。四、施工要求4.1施工方應嚴格按照國家及地方有關法律法規(guī)、規(guī)范、標準和設計文件要求進行施工。4.2施工方應保證工程質(zhì)量，確保工程安全、環(huán)保。4.3施工過程中發(fā)生的設計變更，須經(jīng)雙方確認并簽訂變更協(xié)議。五、材料和設備5.1施工方應使用符合國家標準的建筑材料和設備。5.2施工方應在工程顯著位置設置材料和設備合格證及質(zhì)保書。六、驗收和保修6.1工程竣工后，施工方應按約定時間向業(yè)主提交完整的竣工資料。6.2業(yè)主或其委托的驗收機構對工程進行驗收，驗收不合格的，施工方應負責整改，直至達到驗收標準。6.3工程保修期為：[insertwarrantyperiod]，保修期內(nèi)施工方對工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責維修或更換。七、支付方式7.1業(yè)主應按照雙方約定的付款進度，向施工方支付合同價款。7.2施工方應提供合法、有效的稅務發(fā)票，業(yè)主據(jù)此進行稅前扣除。八、違約責任8.1雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。九、爭議解決9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且保修期滿之日終止。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：[insertdateofsigning]1.工程設計文件2.施工圖紙3.材料和設備清單4.付款計劃5.驗收標準和方法6.不可抗力事件清單[endofcontract]第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導合同編號：[insertcontractnumber]合同簽訂日期：[insertdateofcontractsigning]甲方（以下簡稱“業(yè)主”）：[insertowner'sname]地址：[insertowner'saddress]聯(lián)系方式：[insertowner'scontactinformation]乙方（以下簡稱“施工方”）：[insertconstructor'sname]地址：[insertconstructor'saddress]聯(lián)系方式：[insertconstructor'scontactinformation]丙方（以下簡稱“第三方”）：[insertthirdparty'sname]地址：[insertthirdparty'saddress]聯(lián)系方式：[insertthirdparty'scontactinformation]鑒于業(yè)主擬建設一冷庫項目，并委托施工方進行土建工程施工，同時引入第三方作為質(zhì)量監(jiān)督和工程保修的保證，為確保工程質(zhì)量、進度和投資回報，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.1工程名稱：[insertprojectname]1.2工程地點：[insertprojectlocation]1.3工程內(nèi)容：包括但不限于冷庫土建工程、結構工程、設備安裝工程、裝修工程等。1.4工程規(guī)模：[insertprojectscale]1.5工程預算：[insertprojectbudget]二、第三方主體職責2.1第三方作為獨立的質(zhì)量監(jiān)督和工程保修保證機構，應按照國家和行業(yè)標準，對施工過程進行全面監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。2.2第三方應對施工方的施工進度、安全、環(huán)保等方面進行實時監(jiān)控，并提出整改意見。2.3第三方應在工程竣工后對工程進行驗收，并出具驗收報告。如驗收不合格，有權要求施工方整改。三、甲方權益保障3.1甲方有權對施工過程進行監(jiān)督檢查，要求施工方按照約定標準進行施工。3.2甲方有權根據(jù)第三方出具的驗收報告，對施工質(zhì)量提出質(zhì)疑，并要求施工方整改。3.3甲方有權根據(jù)合同約定，要求乙方支付違約金，并賠償因違約造成的損失。3.4甲方在合同約定的范圍內(nèi)，有權對工程進行修改、變更。四、乙方義務及限制4.1乙方應嚴格按照國家及地方有關法律法規(guī)、規(guī)范、標準和設計文件要求進行施工。4.2乙方應接受甲方的監(jiān)督檢查，并按照甲方的要求進行整改。4.3乙方在施工過程中發(fā)生的設計變更，須經(jīng)甲方確認并簽訂變更協(xié)議。4.4乙方應接受第三方的質(zhì)量監(jiān)督和工程保修，并按照第三方的整改意見進行整改。五、合同價格與支付5.1本合同施工費用為人民幣：[insertcontractprice]元（大寫：[insertcontractpriceinChinese]元整），幣種為人民幣，以上價格包括工程設計、施工、設備購置、驗收、保修等一切費用。5.2合同價格不作調(diào)整的條件和情況，雙方另有約定的除外。5.3甲方應按照雙方約定的付款進度，向乙方支付合同價款。六、合同工期6.1開工日期：[insertcommencementdate]6.2竣工日期：[insertcompletiondate]6.3工期延誤及違約責任：6.3.1乙方如未按本合同約定的工期完成工程，應按逾期部分工程造價的千分之一向甲方支付違約金。6.3.2不可抗力因素導致的工期延誤，雙方協(xié)商解決。七、驗收和保修7.1工程竣工后，第三方應按約定時間向甲方提交完整的竣工資料。7.2甲方或其委托的驗收機構對工程進行驗收，驗收不合格的，乙方應負責整改，直至達到驗收標準。7.3工程保修期為：[insertwarrantyperiod]，保修期內(nèi)乙方對工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責維修或更換。八、違約責任8.1雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。九、爭議解決9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、第三方介入的意義和目的10.1第三方作為獨立的質(zhì)量監(jiān)督和工程保修保證機構，能夠提高工程質(zhì)量，確保工程按期完成。10.2第三方介入有助于維護甲方的合法權益，減少乙方違約風險。10.3第三方介入有利于規(guī)范施工方的施工行為，保障工程安全、環(huán)保。十一、甲方為主導的目的和第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導合同編號：[insertcontractnumber]合同簽訂日期：[insertdateofcontractsigning]甲方（以下簡稱“業(yè)主”）：[insertowner'sname]地址：[insertowner'saddress]聯(lián)系方式：[insertowner'scontactinformation]乙方（以下簡稱“施工方”）：[insertconstructor'sname]地址：[insertconstructor'saddress]聯(lián)系方式：[insertconstructor'scontactinformation]丙方（以下簡稱“第三方”）：[insertthirdparty'sname]地址：[insertthirdparty'saddress]聯(lián)系方式：[insertthirdparty'scontactinformation]鑒于業(yè)主擬建設一冷庫項目，并委托施工方進行土建工程施工，同時引入第三方作為質(zhì)量監(jiān)督和工程保修的保證，為確保工程質(zhì)量、進度和投資回報，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.1工程名稱：[insertprojectname]1.2工程地點：[insertprojectlocation]1.3工程內(nèi)容：包括但不限于冷庫土建工程、結構工程、設備安裝工程、裝修工程等。1.4工程規(guī)模：[insertprojectscale]1.5工程預算：[insertprojectbudget]二、第三方主體職責2.1第三方作為獨立的質(zhì)量監(jiān)督和工程保修保證機構，應按照國家和行業(yè)標準，對施工過程進行全面監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。2.2第三方應對施工方的施工進度、安全、環(huán)保等方面進行實時監(jiān)控，并提出整改意見。2.3第三方應在工程竣工后對工程進行驗收，并出具驗收報告。如驗收不合格，有權要求施工方整改。三、乙方權益保障3.1乙方有權要求甲方按照合同約定履行合同義務，提供施工條件。3.2乙方有權根據(jù)第三方出具的驗收報告，對施工質(zhì)量提出質(zhì)疑，并要求施工方整改。3.3乙方有權根據(jù)合同約定，要求甲方支付違約金，并賠償因違約造成的損失。3.4乙方在合同約定的范圍內(nèi)，有權對工程進行修改、變更。四、甲方義務及限制4.1甲方應嚴格按照國家及地方有關法律法規(guī)、規(guī)范、標準和設計文件要求進行施工。4.2甲方應接受乙方的監(jiān)督檢查，并按照乙方的要求進行整改。4.3甲方在施工過程中發(fā)生的設計變更，須經(jīng)乙方確認并簽訂變更協(xié)議。4.4甲方應接受第三方的質(zhì)量監(jiān)督和工程保修，并按照第三方的整改意見進行整改。五、合同價格與支付5.1本合同施工費用為人民幣：[insertcontractprice]元（大寫：[insertcontractpriceinChinese]元整），幣種為人民幣，以上價格包括工程設計、施工、設備購置、驗收、保修等一切費用。5.2合同價格不作調(diào)整的條件和情況，雙方另有約定的除外。5.3甲方應按照雙方約定的付款進度，向乙方支付合同價款。六、合同工期6.1開工日期：[insertcommencementdate]6.2竣工日期：[insertcompletiondate]6.3工期延誤及違約責任：6.3.1乙方如未按本合同約定的工期完成工程，應按逾期部分工程造價的千分之一向甲方支付違約金。6.3.2不可抗力因素導致的工期延誤，雙方協(xié)商解決。七、驗收和保修7.1工程竣工后，第三方應按約定時間向乙方提交完整的竣工資料。7.2甲方或其委托的驗收機構對工程進行驗收，驗收不合格的，乙方應負責整改，直至達到驗收標準。7.3工程保修期為：[insertwarrantyperiod]，保修期內(nèi)乙方對工程出現(xiàn)的質(zhì)量問