工程項(xiàng)目部承攬

工程項(xiàng)目部承攬合同編號(hào)：__________合同雙方：甲方（委托方）：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________第一條工程概況1.1項(xiàng)目名稱：__________1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________第二條合同金額2.1雙方確認(rèn)，本合同的承攬價(jià)為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報(bào)價(jià)包含如下費(fèi)用：（1）施工成本：__________元；（2）管理費(fèi)：__________元；（3）利潤(rùn)：__________元；（4）稅金：__________元；（5）其他費(fèi)用：__________元。第三條合同期限3.1雙方確認(rèn)，本合同的工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。3.2乙方應(yīng)按甲方要求，提前__________天提交工程進(jìn)度報(bào)告。第四條乙方義務(wù)4.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成工程的施工任務(wù)，并確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)。4.2乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程進(jìn)度，確保工程按時(shí)完工。4.3乙方應(yīng)承擔(dān)施工過程中的安全責(zé)任，確保施工過程中的安全事故得到及時(shí)妥善處理。4.4乙方應(yīng)按照甲方要求，提供與工程相關(guān)的技術(shù)資料和施工圖紙。4.5乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。第五條甲方義務(wù)5.1甲方應(yīng)按照合同約定的金額和時(shí)間支付乙方工程款。5.2甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)提供施工場(chǎng)地、施工條件和其他必要的事宜。5.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方處理施工過程中的有關(guān)事宜，包括但不限于施工許可證、施工過程中的驗(yàn)收等。5.4甲方應(yīng)對(duì)乙方施工過程中提供的技術(shù)資料和施工圖紙保密，不得泄露給第三方。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程進(jìn)度，甲方有權(quán)按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=合同金額×逾期天數(shù)×__________%。6.2甲方未按照約定時(shí)間支付工程款，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付遲延付款的違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=應(yīng)付款項(xiàng)×逾期天數(shù)×__________%。6.3雙方如有其他違約行為，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工并驗(yàn)收合格后終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程圖紙2.施工方案3.施工進(jìn)度計(jì)劃4.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.施工安全措施6.技術(shù)交底資料7.材料供應(yīng)合同8.設(shè)備租賃合同9.勞動(dòng)力供應(yīng)合同10.保險(xiǎn)合同11.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)12.工程變更協(xié)議13.工程索賠文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程進(jìn)度，視為違約。2.甲方未按照約定時(shí)間支付工程款，視為違約。3.乙方施工質(zhì)量未達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。4.乙方施工過程中出現(xiàn)安全事故，未能及時(shí)妥善處理，視為違約。5.甲方提供的施工場(chǎng)地、施工條件不滿足工程需要，導(dǎo)致乙方無法正常施工，視為違約。6.雙方未按照合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.承攬合同：一方承擔(dān)完成某項(xiàng)工作，另一方支付報(bào)酬的合同。2.工程質(zhì)量：工程項(xiàng)目的性能、安全、美觀、使用壽命等方面的特性。3.違約金：當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)支付給對(duì)方一定數(shù)額的金錢。4.工期：合同約定的完成工程的時(shí)間。5.施工進(jìn)度：工程施工的過程和順序。6.違約行為：當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)制定合理的施工計(jì)劃，確保工程按時(shí)完工。如遇不可抗力因素導(dǎo)致延誤，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，協(xié)商延期。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工方案和工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，確保工程質(zhì)量。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)整改，并向甲方匯報(bào)。3.工程變更：如甲方要求變更工程內(nèi)容、規(guī)模、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，乙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況提出變更方案，并與甲方協(xié)商確定變更后的合同價(jià)款。4.工程索賠：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定處理工程索賠事宜。如發(fā)生索賠，應(yīng)及時(shí)提出索賠報(bào)告，并提供相關(guān)證據(jù)。5.合同爭(zhēng)議：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.建筑施工領(lǐng)域：適用于各類建筑工程項(xiàng)目的中標(biāo)單位與建設(shè)方之間的承攬合同。2.設(shè)備安裝領(lǐng)域：適用于各類設(shè)備安裝工程項(xiàng)目的中標(biāo)單位與建設(shè)方之