翻修施工合同范本

翻修施工合同范本第1篇翻修施工合同范本第1篇甲方：_____（以下簡稱甲方）

乙方：_____（以下簡稱乙方）

甲乙雙方依照《_合同法》和《建筑工程質量管理條例》及相關法律、行政法規(guī)，本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就_____室三個衛(wèi)生間和201室外墻維修事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程項目：_____

二、承包方式：_____

三、質量標準：施工質量雙方同意參照《濟南市建設工程管理條例》的規(guī)定，衛(wèi)生間、外墻防滲漏的保修期為5年，保修期內因質量原因所產生的材料費、人工費均由乙方承擔。

四、施工期限：_____年_____月_____日做衛(wèi)生間滲水修復，_____月_____日前做完外墻滲水修復。

五、工程造價：甲方按照衛(wèi)生間_____元/個，三個衛(wèi)生間，合計1200元；外墻防水_____元/m2，需做_____，合計2000元。以上費用共計叁仟貳佰圓整。

六、付款方式：工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，先付貳仟柒佰元，伍佰元作為質保金，兩年后支付。

七、本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同法律效力。本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。

甲方：_______乙方：_______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

翻修施工合同范本第2篇發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

現(xiàn)就乙方承包甲方發(fā)包的工程，根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致，達成余下條款：

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

承包范圍：

承包方式：

質量要求：GB50210-2001《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》

工期要求：12月8日前必須全部完成。

二、甲方工作

1、甲方設立該工程的項目部作為工地代表，負責履行本合同的`相關事宜，全面負責現(xiàn)場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明施工等工作進行監(jiān)督、檢查。

負責向乙方提供臨時水電。

三、乙方工作

1、乙方為駐地代表，常駐現(xiàn)場，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。

2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。

3、乙方應自備施工所需工具。

4、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。

5、乙方必須服從甲方管理人員在安全、技術、進度、質量、材料、勞動力、文明施工等諸方面的安排，保證工完廠清;若乙方拒絕或漠視甲方對上述要求管理，甲方可安排他人另行完成，費用由乙方承擔。

四、關于質量的約定

1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規(guī)范(GB-50210、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作為本工程的質量評定驗收標準。

2、如因乙方原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4、本工程質保期為貳年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發(fā)生質量問題，乙方須無償履行保修責任。

5、如出現(xiàn)質量問題，甲方通知后，乙方應在收到通知后24小時內到現(xiàn)場進行維修。

五、關于工期的約定

1、如因甲方不能按約定給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。

2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。

六、關于價款和結算的約定

1、結算方式：根據(jù)現(xiàn)場完成面積計算及結算。

2、合同價格：

3、本價格包含人工費、_、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。

4、付款方式：

(1)開工后7日內，甲方按乙方進場施工人數(shù)每天發(fā)放35元生活費，每周發(fā)放一次。

(2)每月甲方按乙方當月完成工程量付80%進度款，生活費從進度款中減除。

(3)工程完工付總工程量80%工程款;竣工驗收后，甲方付總工程量結算款95%。此時乙方需提供全額的合格_。

(4)余款5%，在貳年保修期滿后結清(無息支付)。

七、關于材料的約定

1、甲方負責同業(yè)主聯(lián)系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。

2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時用電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在結算款中扣減。

3、所有進場的業(yè)主供材，乙方不得擅自挪用。

八、關于安全的約定

1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議，作為合同附件，與本合同具有同等的法律效力。

2、乙方須嚴格遵守甲方和物業(yè)部門的規(guī)章制度，以及對外面現(xiàn)場和安全生產的要求。

3、乙方須應該遵守安全協(xié)議中的條款，嚴禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀等行為。若因乙方造成安全事故的，由乙方負責。

九、關于違約責任的約定

1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次分包或轉包。

2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金1000元。

3、乙方須給進場施工人員購買人身保險，在施工中發(fā)生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。

4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方賠償，而且甲方有權單方面終止本合同。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。自雙方簽字蓋章之日起生效，履行完畢后終止。

甲方(簽章)：乙方(簽字)：

年月日年月日

翻修施工合同范本第3篇1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、石頭、鋼材、管道等建筑材料。還要負責路通、水通、電通，水電費由_方負責，根據(jù)施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。施工所用的水、電費用由甲方負責。

2、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

3、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

翻修施工合同范本第4篇發(fā)包人(甲方)：

住所：

電話：

承包人(乙方)：

住所：

電話：

依照《_合同法》、《_消費者權益保護法》、_《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：

第一條、工程概況

1、工程地點：

2、工程內容(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。)

3、工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式。

(1)乙方包工包料(詳見附表3：乙方提供裝飾裝修材料明細)

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見附表3：乙方提供裝飾裝修材料明細;附表4：甲方提供裝飾裝修材料明細)

(3)乙方包工、甲方包料(詳見附表5：甲方提供裝飾裝修材料明細)

4、工程期限天，開工日期年月日，竣工日期年月日。

5、合同價款：本合同工程造價為(大寫)：元(￥：元)

家庭居室裝飾裝修工程預算報價表

第二條、施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：

1、甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份;

2、甲方委托乙方設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。

第三條、甲方義務

1、開工前天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則;

2、提供施工期間的水源、電源;

3、負責協(xié)調乙方與鄰里之間的關系;

4、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

5、施工期間甲方仍需部分使用該居室，負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防等工作;

6、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，及竣工驗收。

第四條、乙方義務

1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及相關質量標準，按期保質完成本工程;

2、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

第五條、工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期(見附表5：家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

第六條、材料的提供

1、由甲方提供的材料，甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

2、由乙方提供的材料，乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。

第七條、工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

(1)程量變化和設計變更;

(2)可抗力;

(3)同意工期順延的其他情況。

2、甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;

3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;

4、乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量(包含室內空氣質量)存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第八條、質量標準

1、工程質量

(1)雙方約定本工程施工質量標準為：

(2)施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，可申請由建設行政主管部門認可的專業(yè)檢測單位，對工程質量予以認證，認證過程支出的相關費用由責任人承擔。

2、室內空氣質量

(1)依照《住宅室內裝飾裝修管理辦法》。工程竣工后，室內空氣質量應當符合《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325—2019)。

(2)乙方在工程驗收時應向甲方提供由質量技術監(jiān)督部門認可的專業(yè)的環(huán)境檢測單位出具的《室內空氣質量檢測報告》。

第九條、工程驗收和保修

1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，并填寫工程驗收單(見附表6：家庭居室裝飾裝修工程驗收單);在工程款結清后，辦理移交手續(xù)。

3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為月。驗收合格簽字后，乙方應填寫工程保修單(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。

第十條、工程款支付方式

1、雙方約定按以下第種方式支付工程款：

(1)合同生效后，甲方按下表約定直接向乙方支付工程款：

支付次數(shù)支付時間支付金額

第一次開工前三日支付元

第二次工程進度過半支付元

第三次雙方驗收合格支付元

工程進度過半指

(2)其他支付方式：

2、工程驗收合格后，乙方可向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方，甲方接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。

第十一條、違約責任

1、合同雙方當事人中的一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

2、因一方原因，造成合同無法履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

3、甲方未按期支付工程款的，每延誤一天對方支付違約金元。

4、由于乙方原因，工程質量及室內空氣質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理或返工，工期不予順延。

5、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金元。

第十二條、合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第種方式解決：

1、提交仲裁委員會仲裁;

2、依法向人民法院提起訴訟。

第十三條、幾項具體規(guī)定

1、因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場并負責將垃圾運到指定的地點，甲方負責支付垃圾清運費用(大寫)元(此費用不在工程價款內)。

2、施工期間，甲方將處屋鑰匙把，交給乙方保管，工程竣工后，甲方負責提供新鎖把，由乙方當場負責安裝交付使用。

3、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午點分至點分;下午點分至點分。

第十四條、其他約定事項

第十五條、附則

1、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

2、本合同簽訂后工程不得轉包。

3、本合同一式份，雙方各執(zhí)份。

4、合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

甲方(簽章)：乙方(蓋章)：

法定代表人：

年月日年月日

翻修施工合同范本第5篇甲方：__________________

乙方：__________________

為裝修房屋，經雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

一、工程項目

1、三個房間（兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間）打地角線，包暖氣及管線（客廳要對稱），房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗；客廳、臥室鋪強化木地板；清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷漆兩次。

2、通陽臺的門窗處打一吧臺，上方根據(jù)甲方要求（圖紙）做一置物架；陽臺東側打一多用途柜（底下放鞋、上面書柜）、西側打一吊柜，包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。

3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂?shù)鮬vc板；廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。

4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當調整，客廳門后一多用途柜（底下放鞋，上面掛衣服）。

5、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

二、承包方式

甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方負責施工。

三、質量標準

施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

四、施工期限

______年______月______日至______年______月______日，如不能按期完成，每天將處罰金______。

五、工程造價

材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費______人民幣。

六、付款方式

工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。

七、其它問題

裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

甲方：__________________

乙方：__________________

______年______月______日

翻修施工合同范本第6篇甲方：________鄉(xiāng)初級中學

乙方：________________

本工程項目由甲、乙雙方共同協(xié)商，為保證工程施工順利實施，保質保量，安全文明按期竣工，雙方達成如下條款，望共同信守。

一、工程項目名稱：

教學樓墻涂刷工程。

二、工程施工工期：

自________年________月________日至________年________月________日。

三、承包方式：

由乙方包工包料的形式自行組織施工。按每平方米________元，一次性包斷。

四、工程質量：

嚴格按照國家建筑行業(yè)質量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范(GB50210-2001)標準驗收。

五、工程付款方式：

該工程項目開工刷完驗收合格后，甲方撥付乙方工程款按工程總造價的80%，具體面積以實際測量為準。其余工程款竣工后一年內付清。

六、施工方法和維護：

1.施工前首先清除原有的脫落或起皮墻皮，再用墻面用白色抗堿封閉漆一遍，用高級外墻乳膠面漆封兩遍，為合格標準;

2.墻面顏色及種類要求由甲方自行選定;

3.保修期為________年，在保修期內如出現(xiàn)墻皮脫落或起皮、較大面積發(fā)花、脫色現(xiàn)象，由乙方負責維修或重新刷漆，直至甲方滿意為止。

七、安全文明竣工要求：

1.乙方在施工時，嚴格按照國家安全操作規(guī)范及文明施工條例要求標準施工;

2.甲方有權拒絕乙方使用不合格的原材料;

3.乙方在施工期間，嚴格采取安全施工保護措施，造成作業(yè)職工及有關人員的人身傷害傷亡、甲方工程設備及建筑材料等財產損失的.，由乙方承擔全部責任，并賠償經濟損失，與甲方無關;

4.乙方在施工竣工后，負責施工現(xiàn)場的垃圾清除，保持施工場地的清潔衛(wèi)生。

八、違約責任：

甲方：

1.提供具體規(guī)范標準要求;

2.工程施工中如需變更技術等規(guī)范要求要及時與乙方說明。

乙方：

1.嚴格按照國家頒布的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準，把好工程質量關;

2.如出現(xiàn)工程質量問題，造成重新返工，工期延誤等損失，由乙方承擔;

3.如乙方人為的工期延誤，每拖延一日，按工程總造價的5%進行罰款，并承擔相應的違約金。

九、其他

未涉及條款，由甲乙雙方協(xié)商解決。

十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。

甲方：________________

代表人：________________

乙方：________________

代表人：________________

________年________月________日

翻修施工合同范本第7篇甲方：__________

乙方：__________

甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合裝修工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1、工程名稱：________________

2、工程地點：________________

3、工程施工安裝內容以雙方簽認的工程報價單中項目為準；施工費用以雙方簽認的工程報價單中單價為依據(jù)，按實際工程量結算；增減項目需經甲乙雙方協(xié)商確定單價簽認后生效，增減計施工、安裝項目、

4、乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款、

5、雙方商定本工程____個工作日乙方按質完成全部施工及安裝項目、即自_____年____月____日起（日期以施工材料進場的第二天計）

二、甲方工作

1、開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護和安放措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家具，陳設的損失由甲方承擔、

2、向乙方提供施工所需的水、電等設施：協(xié)助乙方辦理施工申請、審批等手續(xù)，并繳納物業(yè)管理處所需的一切費用、

3、對工程質量，進度進行監(jiān)督檢查，辦理變更、驗收、登記手續(xù)和其它事宜、

4、按時、按質、按量提供施工所需甲方采購的材料、

三、乙方工作

1、乙方派出專職工地工程監(jiān)理，負責合同的履行，按合同要求組織施工、保質，保量按期完成施工任務：解決由乙方負責的各項事宜、

2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對施工現(xiàn)場的防火安全負責、嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄、

3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和施工成品進行保護、

四、關于工程價款及結算的約定

1、本合同簽訂后，甲方預付乙方簽認的報價單中工程款總額的50%（含設計定金），乙方才進場施工、

2、工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進場當天甲方預付乙方第二期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的30%及增加項目金額的50%：木工基本完成，油漆工進場當天甲方預付乙方第三期工程款即付滿第二次預算（以雙方簽認項目的單價及實際工程尺寸數(shù)量計算）總工程款的95%，甲方預付的工程款以乙方開出的票據(jù)為依據(jù)、

3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款、

五、關于材料供應的約定

1、本工程按雙方簽認的報價單及其它約定由甲方采購的施工材料，甲方應在各項目工程施工前兩天采購至現(xiàn)場，由甲方采購的材料、設備如不符質量及要求對工程造成損失，責任由甲方承擔、甲方供應的材料及設備至施工現(xiàn)場經乙方驗收后由乙方負責保管，如乙方保管不當造成損失的，乙方負責賠償、

2、凡由乙方采購的材料，設備質量或規(guī)格不符合雙方約定要求的應禁止使用、若已使用，對工程造成的損失由乙方負責、

六、關于雙方責任的約定

1、因甲方原因影響工期，工期相應順延，并承擔由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償：

A、不能按期、按時供水電：

B、不能保證每天有8小時工作時間（含加班時間）：

C、不能按期提供自購的材料、設備：

D、提供的材料設備不符合質量或規(guī)格造成返工：

E、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費：

F、非乙方造成的其它不可預見的原因、

2、乙方責任

A、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔：

B、對竣工驗收后保修期兩年內發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責任的'質量問題，乙方免費維修：

C、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害，責任由乙方負責：

D、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償、

E、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責、

七、關于設計與施工及驗收的約定

1、乙方設計師完成施工圖后必須在商定的時間內給甲方審圖，經甲方確認簽字認可后乙方方可施工、

2、乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工、安裝、

3、在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或變更，增減的原因，工程部位、時間、材料等；乙方根據(jù)變更要求兩天內向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理費延誤工期、補償停工和已采購材料（因變更設計而無法利用所造成的材料浪費）等費用清單、

4、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認、

5、工程竣工后，乙方通知甲方驗收、甲方應在接到通知后兩天內驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)、如甲方在規(guī)定時間內不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則乙方視甲方通過驗收、若另定驗收日期，甲方應承認第一通知時間為竣工日期，并承擔乙方看管場地的相關費用、

八、獎勵和違約責任

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方____元；甲方不按合同的約定預付工程款，每拖期一天，按付款金額的___%加付滯納金、

2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金、

3、工程未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，并視為甲方已實際驗收合格、

4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失、

九、雙方簽認的裝飾工程報價單，施工圖和經雙方協(xié)商達成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同具同等效力、

十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份、

十一、本合同經雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成雙方同意由當?shù)刂俨梦瘑T會或人民法院判決、

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

翻修施工合同范本第8篇發(fā)包方(簡稱甲方)：_____

承包方(簡稱乙方)：_____

根據(jù)《_民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《_消費者權益保護法》、《_價格法》，__(199

7)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

一、概況

1、甲方裝飾住房系合法居住。

乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業(yè)法人。

2、裝飾施工地點：__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。

3、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6、總價款：____元，大寫(人民幣)：_____

其中：

材料費：______，人工費：______

管理費：______，設計費：______

垃圾清運費：______，稅金()：____

其他費用：______

經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

7、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。

二、關于材料供__________的約定：

1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供__________的材料、設備，__________為符合設計要求的合格產品，并__________按時供__________到現(xiàn)場，乙方__________辦理驗收手續(xù)。如甲方供__________的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方__________及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供__________的材料抵現(xiàn)場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均__________用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，__________按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4、乙方供__________的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，__________禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，__________按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關于工程質量及驗收的約定：

1、本工程執(zhí)行DB08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方__________予賠償。

6、工程驗收。

甲、乙雙方__________及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方__________予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方__________按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

7、工程竣工：乙方__________提前三天通知甲方驗收，甲方__________自接到通知____日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方__________承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火約定：

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地__________符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的.安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

五、關于工程價款及結算的約定：

1、工程款付款方式列下表：

2、工程結算：詳見附件六《工程結算單》。

3、工程保修期________年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4、雙方款項往來，均__________出具收據(jù)，施工結束須開具發(fā)票。

六、其它事項

1、甲方工作：

(1)甲方__________在開工前一天，向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部__________或部分__________房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。

(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相__________審批手續(xù)，并承擔有關費用。

2、乙方工作：

(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。

(2)指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方__________予認可。如更換人員，乙方__________及時書面通知甲方。

(3)未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任：

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方__________補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的1%支付違約金。

2、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

3、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

八、糾紛處理方式：