2024版花崗巖施工合同

2024版花崗巖施工合同合同編號(hào)：__________單位名稱(chēng)：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱(chēng)：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________一、工程概述1.1工程名稱(chēng)：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：乙方承擔(dān)項(xiàng)目花崗巖施工，包括花崗巖采購(gòu)、加工、運(yùn)輸、安裝及售后服務(wù)等。二、合同價(jià)格與支付2.1雙方確認(rèn)，乙方向甲方提供的工程報(bào)價(jià)為：人民幣（大寫(xiě)）：____________________元整（小寫(xiě)）：____________________元。2.2甲方應(yīng)按照雙方約定的付款進(jìn)度，向乙方支付合同價(jià)款。具體付款進(jìn)度如下：（1）合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同報(bào)價(jià)的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方合同報(bào)價(jià)的30%；（3）工程進(jìn)度達(dá)到100%時(shí)，甲方支付乙方合同報(bào)價(jià)的20%；（4）剩余10%作為質(zhì)量保證金，待工程驗(yàn)收合格后支付。2.3乙方開(kāi)具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時(shí)間支付合同價(jià)款。三、工程質(zhì)量與驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)按照約定的施工標(biāo)準(zhǔn)、工藝和規(guī)范進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.2工程驗(yàn)收分為初驗(yàn)和最終驗(yàn)收。初驗(yàn)由甲方、乙方共同進(jìn)行，最終驗(yàn)收由甲方組織，乙方協(xié)助。3.3工程驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)支付質(zhì)量保證金。如有質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)在驗(yàn)收合格后按照甲方要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。四、工期與進(jìn)度4.1乙方承諾按照雙方約定的工期完成工程，工期自合同簽訂之日起至工程驗(yàn)收合格之日止。4.2乙方應(yīng)按照約定的工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行施工，如因乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、違約責(zé)任5.1乙方如未按照約定的施工標(biāo)準(zhǔn)、工藝和規(guī)范進(jìn)行施工，甲方有權(quán)要求乙方整改，并按照合同約定扣除相應(yīng)質(zhì)量保證金。5.2乙方如未按照約定的工期完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每延誤一天，乙方支付合同總價(jià)款的千分之一。5.3如甲方未按照約定時(shí)間支付合同價(jià)款，乙方有權(quán)暫停施工，并按照實(shí)際停工天數(shù)向甲方追討逾期付款違約金，違約金計(jì)算方式同5.2。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，不得擅自變更、解除合同。7.2雙方應(yīng)保證合同內(nèi)容的真實(shí)、合法、有效，如有虛假陳述，造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)技術(shù)文件2.乙方資質(zhì)證明文件3.合同價(jià)款支付明細(xì)表4.工程進(jìn)度計(jì)劃表5.質(zhì)量保證金支付及退還協(xié)議6.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告7.乙方施工方案及工藝說(shuō)明8.甲方要求的其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定的施工標(biāo)準(zhǔn)、工藝和規(guī)范進(jìn)行施工，認(rèn)定為違約行為。2.乙方未按照約定的工期完成工程，認(rèn)定為違約行為。3.甲方未按照約定時(shí)間支付合同價(jià)款，認(rèn)定為違約行為。4.甲方擅自變更、解除合同，認(rèn)定為違約行為。5.雙方提供虛假陳述，造成對(duì)方損失，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.合同法：指《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。2.花崗巖施工工程：指乙方承擔(dān)的包括花崗巖采購(gòu)、加工、運(yùn)輸、安裝及售后服務(wù)等工程。3.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔(dān)的金錢(qián)責(zé)任。4.質(zhì)量保證金：指為確保工程質(zhì)量，乙方在工程驗(yàn)收合格后按約定比例保留的款項(xiàng)。5.工期：指合同約定的工程開(kāi)始施工至工程驗(yàn)收合格的時(shí)間。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.遇到施工進(jìn)度延誤：解決辦法：根據(jù)合同約定，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。2.遇到工程質(zhì)量問(wèn)題：解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方整改，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)；如仍不符合要求，甲方有權(quán)扣除相應(yīng)質(zhì)量保證金。3.遇到甲方逾期支付價(jià)款：解決辦法：乙方有權(quán)暫停施工，并按照實(shí)際停工天數(shù)向甲方追討逾期付款違約金。4.遇到合同爭(zhēng)議：解決辦法：雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于甲方為花崗巖施工項(xiàng)目的業(yè)主，乙方為具有相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的施工