油漆工程承攬合同格式

油漆工程承攬合同格式合同編號：__________甲方（委托方）：乙方（承包方）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行油漆工程的事宜，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程面積：__________1.5工程預算：__________二、工程進度及驗收2.1工程進度：__________2.2驗收標準：__________2.3驗收方式：__________2.4驗收時間：__________三、工程材料及質量3.1乙方應按照甲方要求及合同約定，選用符合國家標準的油漆材料，并保證材料質量。3.2乙方應嚴格按照施工圖紙、施工規(guī)范和操作流程進行施工，確保工程質量。3.3乙方應確保工程質量符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。四、合同價格及支付方式4.1合同總價：__________4.2支付方式：__________4.3支付時間：__________五、工期5.1合同工期：__________5.2延期條款：__________六、違約責任6.1乙方如未按照約定時間、質量完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價的__________%。6.2甲方如未按照約定時間支付合同價款，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的__________%。七、爭議解決7.1對于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得違法經營。8.2雙方在合同執(zhí)行過程中應相互配合，確保工程順利進行。8.3合同簽訂后，未經雙方協(xié)商一致，任何一方不得單方面變更或解除合同。8.4本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程圖紙2.施工規(guī)范3.油漆材料質量證明文件4.工程預算明細表5.付款憑證6.驗收報告7.延期申請書8.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，或工程質量不符合約定的，視為違約。2.甲方未按照約定時間支付合同價款，視為違約。3.雙方未按照約定履行合同義務，導致合同無法正常進行的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調整合同關系、保護合同當事人合法權益的法律規(guī)范總稱。2.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的賠償金。3.滯納金：指逾期支付款項應支付的違約金。4.工程預算：指根據(jù)工程設計文件和施工方案，預先計算的工程所需費用的總和。5.驗收：指工程完成后，按照合同約定的標準進行的質量、進度、安全等方面的檢查。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商確定合理的延期時間，并根據(jù)延期時間調整工程預算和付款計劃。2.工程質量問題：解決辦法：及時停工整改，重新驗收，直至滿足合同約定的質量標準。3.付款爭議：解決辦法：查看付款憑證，核實付款金額，如有爭議，雙方協(xié)商解決。4.材料供應問題：解決辦法：及時溝通，乙方負責采購符合合同要求的材料，甲方負責監(jiān)督。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑物的內外墻油漆工程。2.適用于鋼結構、管道、設備等油