簡(jiǎn)易工程承攬協(xié)議

簡(jiǎn)易工程承攬協(xié)議合同編號(hào)：__________名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于委托方有權(quán)依法訂立合同，并鑒于承攬方具備完成委托方所需工程的資質(zhì)和能力，雙方為了明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程預(yù)算：__________1.5工程期限：自雙方簽訂本協(xié)議之日起至__________止。二、承攬方的義務(wù)2.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求，按時(shí)完成工程，并保證工程的質(zhì)量和安全。2.2承攬方應(yīng)按照約定的工程預(yù)算，合理使用材料和人工，不得擅自增加費(fèi)用。2.3承攬方應(yīng)在工程期限內(nèi)完成工程，如因特殊情況需要延期，應(yīng)提前向委托方提出申請(qǐng)，經(jīng)委托方同意后方可延期。2.4承攬方應(yīng)承擔(dān)因施工過(guò)程中造成的人身傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的責(zé)任。2.5承攬方應(yīng)按照約定的方式交付工程，并承擔(dān)交付過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。三、委托方的義務(wù)3.1委托方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式向承攬方支付工程款項(xiàng)。3.2委托方應(yīng)提供施工所需的場(chǎng)地、水源、電源等基礎(chǔ)設(shè)施。3.3委托方應(yīng)協(xié)助承攬方辦理與工程相關(guān)的審批手續(xù)。3.4委托方應(yīng)按照約定的時(shí)間提供施工圖紙和技術(shù)要求，如有變更，應(yīng)提前通知承攬方。3.5委托方應(yīng)負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收，并在驗(yàn)收合格后支付尾款。四、工程款項(xiàng)4.1委托方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向承攬方支付工程款項(xiàng)。4.2工程款項(xiàng)的支付分為三次，具體支付時(shí)間和比例如下：（1）工程開(kāi)工后七個(gè)工作日內(nèi)支付工程預(yù)算的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)支付工程預(yù)算的30%；（3）工程驗(yàn)收合格后支付剩余的40%。五、保密條款5.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至工程驗(yàn)收合格日止。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2承攬方未按照約定完成工程，或者工程質(zhì)量不符合約定的，委托方有權(quán)要求承攬方限期整改或者重新施工。6.3委托方未按照約定支付工程款項(xiàng)的，承攬方有權(quán)停止施工，并要求委托方支付違約金。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程圖紙和技術(shù)要求2.施工方案和施工計(jì)劃3.工程預(yù)算明細(xì)表4.材料和設(shè)備采購(gòu)清單5.施工人員名單和資質(zhì)證明6.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程7.保密協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.委托方未按約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，認(rèn)定為違約行為。2.承攬方未按約定時(shí)間完成工程或工程質(zhì)量不符合約定，認(rèn)定為違約行為。3.雙方未履行保密協(xié)議約定的保密義務(wù)，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.簡(jiǎn)易工程承攬協(xié)議：指委托方和承攬方之間就工程項(xiàng)目的實(shí)施所達(dá)成的書面協(xié)議。2.工程質(zhì)量：指工程符合法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求的情況。3.違約金：指一方違反合同約定應(yīng)支付給另一方的金錢賠償。4.保密義務(wù)：指雙方在合同履行過(guò)程中對(duì)獲悉的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：承攬方應(yīng)及時(shí)與委托方溝通，合理調(diào)整施工計(jì)劃，并采取措施加快工程進(jìn)度。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：解決辦法：委托方應(yīng)按照約定進(jìn)行工程驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求承攬方及時(shí)整改。3.支付款項(xiàng)糾紛：解決辦法：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議約定的支付時(shí)間和比例履行付款義務(wù)，如有爭(zhēng)議可通過(guò)協(xié)商解決。4.保密信息泄露：解決辦法：雙方應(yīng)加強(qiáng)保密意識(shí)，簽訂保密協(xié)議，