高空作業(yè)承攬費(fèi)用

高空作業(yè)承攬費(fèi)用合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________一、高空作業(yè)項目及要求：1.項目名稱：____________________2.項目地點(diǎn)：____________________3.作業(yè)高度：____________________4.作業(yè)內(nèi)容：____________________5.作業(yè)時間：____________________6.作業(yè)安全要求：____________________二、承攬費(fèi)用及支付方式：1.承攬費(fèi)用：____________________2.支付方式：____________________3.支付期限：____________________4.付款憑證：____________________三、承包方的義務(wù)：1.承包方應(yīng)按照委托方的要求，按時完成高空作業(yè)。2.承包方應(yīng)保證作業(yè)過程中的安全，防止意外事故的發(fā)生。3.承包方應(yīng)對作業(yè)過程中產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行清理。4.承包方應(yīng)按照約定時間提供相關(guān)付款憑證。四、委托方的義務(wù)：1.委托方應(yīng)按照約定時間支付承攬費(fèi)用。2.委托方應(yīng)提供作業(yè)場地，并保證作業(yè)場地的安全。3.委托方應(yīng)對承包方提供的作業(yè)成果進(jìn)行驗(yàn)收。五、違約責(zé)任：1.任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.承包方未按照約定時間完成高空作業(yè)的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計算方式為：承攬費(fèi)用的萬分之五。3.委托方未按照約定時間支付承攬費(fèi)用的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向承包方支付違約金，違約金計算方式為：承攬費(fèi)用的萬分之五。六、爭議解決：1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定：1.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.高空作業(yè)方案2.安全防護(hù)措施3.承包方資質(zhì)證明4.委托方項目需求文檔5.付款憑證模板6.違約金計算依據(jù)二、違約行為及認(rèn)定：1.承包方未按照約定時間完成高空作業(yè)2.委托方未按照約定時間支付承攬費(fèi)用3.作業(yè)過程中發(fā)生安全事故4.作業(yè)成果未達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)5.雙方未能就爭議解決達(dá)成一致三、法律名詞及解釋：2.承攬費(fèi)用：承包方為完成高空作業(yè)所收取的費(fèi)用。3.違約金：由于違約行為導(dǎo)致的損失賠償。4.爭議解決：解決合同履行過程中產(chǎn)生的糾紛的方式。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.承包方延期完成作業(yè)：協(xié)商延長期限，或按約定支付違約金。2.作業(yè)安全問題：加強(qiáng)安全防護(hù)措施，停工整改直至符合安全標(biāo)準(zhǔn)。3.作業(yè)成果不符合要求：要求承包方重新作業(yè)或支付違約金。4.付款延誤會：加強(qiáng)雙方溝通，確保按時支付承攬費(fèi)用。5.爭議產(chǎn)生：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商