道路養(yǎng)護工程承攬合同

道路養(yǎng)護工程承攬合同合同編號：__________道路養(yǎng)護工程承攬合同1.名稱：__________2.地址：__________3.法定代表人：__________4.聯(lián)系方式：__________1.名稱：__________2.地址：__________3.法定代表人：__________4.聯(lián)系方式：__________鑒于委托方擁有某段道路的養(yǎng)護權(quán)，為確保道路的安全與暢通，提高道路的使用壽命，委托方擬將該道路的養(yǎng)護工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的承攬方，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________道路養(yǎng)護工程1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________1.5工程期限：自雙方簽訂本合同之日起至__________止。二、工程價款2.1本工程的承攬價格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2承攬方應(yīng)在合同簽訂后____個工作日內(nèi)向委托方提交工程預(yù)算，經(jīng)委托方審核確認(rèn)后，按照確認(rèn)的工程預(yù)算進(jìn)行施工。2.3工程價款的支付方式如下：（1）委托方在合同簽訂后____個工作日內(nèi)向承攬方支付工程預(yù)付款人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（2）工程驗收合格后，委托方應(yīng)在驗收報告書上簽字確認(rèn)，并在簽字確認(rèn)后____個工作日內(nèi)向承攬方支付剩余工程款人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.4承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和合同約定進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。三、權(quán)利義務(wù)3.1委托方的權(quán)利義務(wù)：（1）負(fù)責(zé)對承攬方進(jìn)行工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的監(jiān)督和管理。（2）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門，為承攬方提供施工所需的現(xiàn)場條件。（3）按時支付工程價款，按照合同約定提供預(yù)付款和進(jìn)度款。（4）對承攬方的施工過程進(jìn)行驗收，并在驗收合格后支付剩余工程款。3.2承攬方的權(quán)利義務(wù)：（1）嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和合同約定進(jìn)行施工。（2）確保工程質(zhì)量，對施工過程中出現(xiàn)的問題及時整改。（3）按照合同約定的工期完成工程，如有延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（4）按照合同約定的價格支付工程價款，不得擅自提高工程造價。四、違約責(zé)任4.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同工程價款的____%。4.2承攬方如未按照合同約定完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付逾期違約金，逾期違約金為本合同工程價款的____%。4.3雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、其他約定5.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。5.3本合同的任何修改、補充均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程預(yù)算2.工程設(shè)計圖紙3.施工方案4.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)5.施工資質(zhì)證明6.合同履行過程中產(chǎn)生的相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等財務(wù)憑證7.工程變更記錄8.工程進(jìn)度報告9.質(zhì)量問題整改記錄10.雙方簽訂的補充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.委托方未按時支付預(yù)付款、進(jìn)度款，認(rèn)定違約。2.承攬方未按照合同約定完成工程，認(rèn)定違約。3.承攬方工程質(zhì)量不符合約定，認(rèn)定違約。4.雙方未按照約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行，認(rèn)定違約。5.雙方未按照約定解決合同爭議，認(rèn)定違約。三、法律名詞及解釋：1.道路養(yǎng)護工程：指對道路進(jìn)行維修、加固、改善等養(yǎng)護作業(yè)的活動。2.工程預(yù)付款：指委托方在合同簽訂后向承攬方支付的一定比例的工程價款。3.工程進(jìn)度款：指根據(jù)承攬方完成的工程進(jìn)度，委托方按照約定向其支付的工程價款。4.工程驗收：指委托方對承攬方完成的工程進(jìn)行檢查、評估，以確認(rèn)工程質(zhì)量、進(jìn)度等是否符合合同約定的活動。5.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的，因其違約行為所造成的損失賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商確定合理的工程延期時間，并根據(jù)延期天數(shù)計算逾期違約金。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：委托方及時提出質(zhì)量問題，承攬方負(fù)責(zé)整改，并承擔(dān)整改費用。3.合同爭議解決：解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。4.工程變更：解決辦法：雙方簽訂補充協(xié)議，明確變更內(nèi)容、工程價款及工期等。五、所有應(yīng)用場景：1.道路養(yǎng)護公司承攬政府投資的的道路養(yǎng)護工程。2.企業(yè)自