泥水工程承攬合

泥水工程承攬合合同編號(hào)：__________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________第一條工程概況1.1本項(xiàng)目的工程地點(diǎn)為：____________________。1.2本項(xiàng)目的工程規(guī)模為：____________________。1.3本項(xiàng)目的工程內(nèi)容為：____________________。1.4本項(xiàng)目的工程預(yù)算為：人民幣（大寫）：__________________元整（小寫）：__________________元。第二條工程質(zhì)量2.1承攬方應(yīng)按照委托方提供的施工圖紙、施工方案及相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：____________________。2.3工程驗(yàn)收：委托方應(yīng)在工程完成后對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，承攬方應(yīng)配合委托方完成驗(yàn)收工作。第三條工程進(jìn)度3.1工程開(kāi)工日期：雙方確定為本項(xiàng)目合同簽訂之日起。3.2工程竣工日期：雙方確定為本項(xiàng)目合同簽訂之日起____日內(nèi)。3.3承攬方應(yīng)按照約定的工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行施工，如有特殊情況需調(diào)整進(jìn)度，應(yīng)提前向委托方書(shū)面申請(qǐng)。第四條工程款支付4.1本項(xiàng)目的工程款支付分為三次，具體支付比例和時(shí)間如下：（1）第一次支付：合同簽訂后，委托方支付合同總價(jià)的30%作為預(yù)付款；（2）第二次支付：工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，委托方支付合同總價(jià)的30%；（3）第三次支付：工程竣工驗(yàn)收合格后，委托方支付合同總價(jià)的40%。4.2承攬方開(kāi)具正規(guī)發(fā)票，委托方按照約定時(shí)間支付工程款。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц逗贤們r(jià)款的20%作為違約金。5.2承攬方如未按照約定時(shí)間完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付工程總價(jià)款的2‰作為逾期違約金。第六條爭(zhēng)議解決6.1對(duì)于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且工程款支付完畢之日終止。甲方（委托方）：____________乙方（承攬方）：____________簽訂日期：____________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.工程預(yù)算明細(xì)4.工程進(jìn)度計(jì)劃5.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.正規(guī)發(fā)票二、違約行為及認(rèn)定：1.未按照約定時(shí)間完成工程：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際完成時(shí)間與約定完成時(shí)間不符，逾期天數(shù)超過(guò)合同約定的允許范圍。2.工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為工程質(zhì)量不符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，或未達(dá)到約定的質(zhì)量要求。3.未按照約定支付工程款：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為未按照約定的時(shí)間、比例支付工程款。4.未履行合同約定的其他義務(wù)：如違反合同約定的工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程款支付等。三、法律名詞及解釋：1.泥水工程：指建筑工程中的地面、墻面、天花板的抹灰、防水、防潮、飾面等施工內(nèi)容。2.承攬方：指承擔(dān)泥水工程施工任務(wù)的一方。3.委托方：指委托承攬方進(jìn)行泥水工程施工的一方。4.工程驗(yàn)收：指工程完成后，委托方對(duì)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全等方面的檢查和評(píng)定。5.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：承攬方應(yīng)提前向委托方書(shū)面申請(qǐng)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，委托方與承攬方友好協(xié)商，根據(jù)實(shí)際情況共同制定合理的調(diào)整方案。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：解決辦法：委托方發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知承攬方，承攬方應(yīng)在委托方指定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。3.工程款支付問(wèn)題：解決辦法：雙方按照合同約定的支付比例和時(shí)間進(jìn)行支付，如一方未按時(shí)支付，另一方有權(quán)催告，逾期支付的違約金按照約定進(jìn)行計(jì)算。4.合同爭(zhēng)議：解決辦法：雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于各類建筑工程的泥水工程施工。2.適用于委托方與承攬