加工合同專業(yè)版（八篇）

第2頁共2頁加工合同專業(yè)版甲方：_____乙方：_____第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準(zhǔn)時交貨。第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認(rèn)為合格。第四條材料由____方負(fù)責(zé)。第五條若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時，廢料率為_______________。第六條驗收時的檢驗方法是采用_____，正常檢驗，二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃，alq為_____，或正常檢驗，四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_____，alq為_____。第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者，則不在此限。（一）過期____日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_____違約金。（二）繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_____違約金。（三）繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_____違約金。（四）繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價款的一倍計算。第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。第九條乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。第十條按期交足定貨而合格率為100％，給予總價_____獎勵金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價_____獎勵金。第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達(dá)_____分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。第十三條付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_____。第十四條乙方應(yīng)找（乙方資本額二倍）殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。加工合同專業(yè)版（二）合同編號：_____承攬人：_____法定住址：_____法定代表人：_____職務(wù)：_____委托代理人：_____身份證號碼：_____通訊地址：_____郵政編碼：_____聯(lián)系人：_____電話：_____傳真：_____帳號：_____電子信箱：_____定作人：_____法定住址：_____法定代表人：_____職務(wù)：_____委托代理人：_____身份證號碼：_____通訊地址：_____郵政編碼：_____聯(lián)系人：_____電話：_____傳真：_____帳號：_____電子信箱：_____雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量加工費單位總價第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費承擔(dān)第三條加工成品的交付時間、地點、運(yùn)輸方法與運(yùn)費承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點運(yùn)輸方法運(yùn)輸價款承擔(dān)加工合同專業(yè)版（三）定作人：_____簽訂地點：_____承纜人：簽訂時間____年____月____日第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限加工物：報酬：交貨期限：數(shù)量：名稱：規(guī)格：型號：計量：單價：合計人民幣金額（大寫）：第二條定作人提供的材料材料：名稱：規(guī)格：型號：計量：單位：數(shù)量：質(zhì)量：提供日期：消耗定額：（注：空格如不夠用，可以另接）第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限第四條加工的的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件第六條加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限第十二條報酬的結(jié)算方式及期限第十三條定作人在____年____月____日前交定金（大寫）元。第十四條本合同解除的條件第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。第十六條違約責(zé)任第十七條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)匦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：（一）提交仲裁委員會仲裁;（二）依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項定作人承攬人鑒（公）證意見定作人（章）：承攬人（章）：住所：_____住所：_____法定代表人：_____法定代表人：_____居民身份證號碼：_____居民身份證號碼：_____委托代理人：_____委托代理人：_____電話：_____電話：_____開戶銀行：_____開戶銀行：_____：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）賬號：_____賬號：_____經(jīng)辦人：郵政編碼：_____郵政編碼：____年____月____日監(jiān)制部門：印制單位加工合同專業(yè)版（四）甲方：_____（定做方）乙方：_____（承攬方）雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：一、甲方權(quán)利和義務(wù)1.合同簽定后，甲方為乙方免費提供_____。_____、_____及_____工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)生產(chǎn)，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。2.甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。二、乙方的權(quán)利和義務(wù)1.通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。三、違約條款1.甲方違背合同第一條（2款）時以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金。2.乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。五、本合同一式兩份，并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。甲方：_____乙方：_________年____月____日加工合同專業(yè)版（五）為發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)，提高加盟者經(jīng)濟(jì)收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《民法典》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機(jī)事宜，達(dá)成以下協(xié)議：甲方：_____乙方：_____一、甲方權(quán)利、義務(wù)1.向乙方提供_____，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。2.向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。3.有權(quán)要求乙方按市場需求加工_____數(shù)量、式樣、時間等。4.向乙方及時供應(yīng)全套散件。二、乙方權(quán)利、義務(wù)1.向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。2.按甲方要求加工合格______________________________。3.及時支付散件價款。4.可以自行銷售成品_____，但應(yīng)及時告知甲方。5.乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負(fù)。三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（依培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)）1.氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。2.火焰均勻，火苗調(diào)火高度2_3cm無斷頭。四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁。五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。七、可享受免費用設(shè)備的優(yōu)惠條件，具體如下：1.乙方在甲方批發(fā)_____散件累計達(dá)八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。2.乙方在甲方批發(fā)_____散件累計達(dá)十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。3.乙方在甲方批發(fā)_____散件累計達(dá)十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。甲方：_____地址：_____電話：_____乙方：_____地址：_____電話：_____簽定日期：_____加工合同專業(yè)版（六）承攬方（甲方）：_____定作方（乙方）：_____甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)第三條加工成品的交付時間、地點、運(yùn)輸方法與運(yùn)費承擔(dān)第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運(yùn)輸?shù)诹鶙l加工費結(jié)算辦法與時間_____。第七條乙方應(yīng)于____年____月____日前向甲方交付定金____元;乙方應(yīng)于____年____月____日前向甲方交付預(yù)付款____元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的____‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值____%的違約金。6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。第十條聲明及保證（一）甲方：1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。（二）乙方：1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在____天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_____（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方通訊地址如下：________________________________。3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭議的處理1.本合同受_____國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____種方式解決（1）提交_____仲裁委員會仲裁;（2）依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為____年，自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力;合同副本____份，送_____留存一份。承攬方（蓋章）：_____定作方（蓋章）：_____法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：_____地址：_____地址：_________年____月____日____年____月____日簽訂地簽訂地點：_____簽訂地點：_____加工合同專業(yè)版（七）甲方：_____（定做方）乙方：_____（承攬方）雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：一、甲方權(quán)利和義務(wù)1.合同簽定后，甲方為乙方免費提供_____。_____、_____及_____工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)生產(chǎn)，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。2.甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。二、乙方的權(quán)利和義務(wù)1.通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。三、違約條款1.甲方違背合同第一條（2款）時以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金。2.乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。五、本合同一式兩份，并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。甲方：_____乙方：_________年____月____日加工合同專業(yè)版（八）訂約人：_____有限公司（以下簡稱甲方）_____有限公司（以下簡稱乙方）茲經(jīng)雙方同意，甲方委托乙方在_____加工標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng)，一切所需的零件與原料由甲方提供，其條款如下：1.原料加工和來件裝配的商品和數(shù)量：（1）商品名稱__標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng);（2）數(shù)量__共計_____臺;2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在_____或_____購買，清單附于本合同內(nèi);3.每種型號的加工費如下：（1）glc_1型標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng)：_____u.s.d.（大寫：____美元）;（2）glc_2型標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng)：_____u.s.d.（大寫____美元）;（3）glc_3型標(biāo)準(zhǔn)磁羅經(jīng)：_____u