公園植草磚鋪設(shè)協(xié)議

公園植草磚鋪設(shè)協(xié)議合同編號：__________鑒于甲方為美化公園環(huán)境，提高綠化覆蓋率，擬在公園內(nèi)鋪設(shè)植草磚；乙方具備植草磚鋪設(shè)的資質(zhì)和經(jīng)驗，愿意為甲方提供該項服務(wù)。為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________公園植草磚鋪設(shè)工程1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________平方米1.4工程內(nèi)容：包括但不限于植草磚的采購、鋪設(shè)、調(diào)試及驗收等。第二條甲方義務(wù)2.1甲方應(yīng)向乙方提供施工場地，確保乙方能夠順利進行施工。2.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)，包括但不限于施工許可、安全審查等。2.3甲方應(yīng)按照約定時間支付工程款，不得無故拖延。2.4甲方應(yīng)對乙方施工過程中遇到的問題給予及時解決，確保工程進度。第三條乙方義務(wù)3.1乙方應(yīng)按照甲方要求及本協(xié)議約定，完成工程的設(shè)計、施工、驗收等環(huán)節(jié)。3.2乙方應(yīng)保證所鋪設(shè)植草磚的質(zhì)量，確保工程質(zhì)量達到甲方要求。3.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.4乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保施工過程中的安全。第四條工程價款及支付方式4.1本工程的價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方分期支付工程款，具體支付方式如下：（1）工程開工前，甲方支付乙方工程總價的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價的40%。4.3乙方開具等額的正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時間支付工程款。第五條工期5.1本工程的工期為__________天。5.2乙方如因特殊情況不能按期完成工程，應(yīng)提前向甲方書面申請延期，并征得甲方同意。5.3工期延誤導(dǎo)致的費用增加，由乙方承擔(dān)。第六條工程質(zhì)量及驗收6.1乙方應(yīng)按照國家標準和行業(yè)規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。6.2工程驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。6.3工程驗收合格的，乙方應(yīng)向甲方提供相關(guān)質(zhì)保資料。第七條違約責(zé)任7.1乙方如未按照約定工期完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________元/天。7.2甲方如未按照約定時間支付工程款，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________元/天。7.3雙方如違反本協(xié)議其他條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.施工方案3.植草磚產(chǎn)品合格證書4.乙方資質(zhì)證明文件5.工程驗收標準及規(guī)范6.付款憑證7.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按約定工期完成工程，認定為違約行為。2.甲方未按約定時間支付工程款，認定為違約行為。3.工程驗收不合格，乙方未按約定整改或達到驗收標準，認定為違約行為。4.雙方違反其他協(xié)議條款，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責(zé)提供施工場地、協(xié)助辦理施工手續(xù)等。2.乙方：指合同中的承攬方，負責(zé)完成工程設(shè)計、施工、驗收等環(huán)節(jié)。3.植草磚：指用于綠化覆蓋的磚狀材料，具有透水、保水等功能。4.工程驗收：指對完成的建設(shè)工程進行質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查評定。5.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，申請延期，并征得甲方同意。2.付款糾紛：雙方應(yīng)按照約定時間支付工程款，如有分歧，可協(xié)商解決。3.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照國家標準和行業(yè)規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。4.合同條款理解分歧：雙方應(yīng)仔細閱讀合同條款，如有疑問，可咨詢專業(yè)律師。5.爭議解決：雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.公園綠