建筑施工勞作協(xié)議

建筑施工勞作協(xié)議合同編號(hào)：__________建筑施工勞作協(xié)議鑒于：2.承包商愿意承攬上述項(xiàng)目的建筑施工業(yè)務(wù)；3.雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信的原則，協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。第一條工作內(nèi)容1.1承包商同意按照雇主的要求，完成項(xiàng)目的建筑施工任務(wù)。1.2承包商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)完成施工，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。第二條工期2.1本項(xiàng)目的工期為_(kāi)_________個(gè)月，自雙方簽訂本協(xié)議之日起計(jì)算。2.2承包商應(yīng)確保按照約定的工期完成施工。如因承包商原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)按照雇主的要求支付違約金。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1承包商應(yīng)按照國(guó)家和行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求，保證施工質(zhì)量。3.2項(xiàng)目完成后，雇主有權(quán)要求承包商進(jìn)行工程質(zhì)量保修，保修期限為_(kāi)_________年。第四條合同價(jià)格4.1雙方確認(rèn)，本項(xiàng)目的合同總價(jià)為人民幣_(tái)_________元（大寫(xiě)：____________________________元整）。4.2合同價(jià)款支付方式如下：（1）雇主應(yīng)在合同簽訂后的__________日內(nèi)支付合同總價(jià)款的__________%；（2）剩余的合同總價(jià)款，承包商應(yīng)在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后的__________日內(nèi)支付。第五條違約責(zé)任5.1承包商未按照約定時(shí)間、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)完成施工的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向雇主支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的__________%。5.2雇主未按照約定時(shí)間支付合同價(jià)款的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向承包商支付違約金，違約金為應(yīng)支付合同價(jià)款的__________%。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（雇主）：________________乙方（承包商）：________________簽訂日期：________________一、附件列表：1.項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙2.施工方案3.材料采購(gòu)清單4.工程量清單5.質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)6.安全防護(hù)措施7.付款憑證8.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.工期延誤：承包商未按照約定的時(shí)間完成施工。2.質(zhì)量不達(dá)標(biāo)：施工質(zhì)量未達(dá)到國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.付款延誤：雇主未按照約定的時(shí)間支付合同價(jià)款。4.擅自變更：未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方擅自變更合同內(nèi)容。5.侵權(quán)行為：承包商在施工過(guò)程中侵犯他人合法權(quán)益。三、法律名詞及解釋：1.建筑施工：指建筑物、構(gòu)筑物的建設(shè)、改建、擴(kuò)建、裝修等工程活動(dòng)。2.承包商：指承擔(dān)建筑施工任務(wù)的企業(yè)或個(gè)人。3.雇主：指委托承包商進(jìn)行建筑施工的一方。4.工期：指合同約定的完成施工的時(shí)間。5.質(zhì)量保修：指承包商對(duì)完成的工程在一定期限內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量問(wèn)題的修復(fù)責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工期延誤：提前制定詳細(xì)的施工計(jì)劃，確保按時(shí)完成各個(gè)階段的工作。雙方定期召開(kāi)進(jìn)度會(huì)議，及時(shí)解決施工中的問(wèn)題。2.質(zhì)量問(wèn)題：加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督，定期進(jìn)行質(zhì)量檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，嚴(yán)重問(wèn)題立即停工。3.付款延誤：明確付款時(shí)間及方式，雙方按時(shí)履行付款義務(wù)。雇主按照合同約定及時(shí)支付合同價(jià)款。4.合同變更：任何一方擬變更合同內(nèi)容，應(yīng)提前通知對(duì)方并協(xié)商一致。變更內(nèi)容應(yīng)以