機(jī)械制造加工承攬協(xié)議

機(jī)械制造加工承攬協(xié)議合同編號(hào)：__________機(jī)械制造加工承攬協(xié)議營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：__________地址：__________聯(lián)系電話(huà)：__________聯(lián)系人：__________營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：__________地址：__________聯(lián)系電話(huà)：__________聯(lián)系人：__________第一條工作內(nèi)容1.1承攬方同意按照委托方的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成委托方提供的設(shè)備零部件的制造和加工工作。1.2委托方應(yīng)向承攬方提供完整的技術(shù)文件、圖紙和其他必要的技術(shù)資料，以確保承攬方能夠按照要求完成工作。第二條工作期限2.1本合同的工作期限自雙方簽訂之日起至______年______月______日止。2.2雙方同意，如果因特殊情況導(dǎo)致工作進(jìn)度受到影響，可以協(xié)商延長(zhǎng)合同期限。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1承攬方應(yīng)按照委托方提供的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作，確保零部件的質(zhì)量符合要求。3.2委托方有權(quán)對(duì)承攬方的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)，以確保零部件的質(zhì)量符合要求。第四條價(jià)格和支付4.1雙方同意，承攬方應(yīng)按照委托方提供的零部件制造和加工清單，向委托方收取相應(yīng)的加工費(fèi)用。4.2加工費(fèi)用的具體金額和支付方式，雙方另行協(xié)商確定。第五條保密5.1承攬方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的委托方的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密予以保密。5.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至______年______月______日止。第六條違約責(zé)任6.1如果承攬方未能按照約定完成工作，應(yīng)向委托方支付違約金，違約金的具體金額雙方另行協(xié)商確定。6.2如果委托方未能按照約定提供技術(shù)文件和圖紙，導(dǎo)致承攬方無(wú)法按照要求完成工作，委托方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。委托方（蓋章）：承攬方（蓋章）：簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.委托方和承攬方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.委托方提供的設(shè)備零部件制造和加工清單3.委托方提供的技術(shù)文件和圖紙4.承攬方的加工費(fèi)用報(bào)價(jià)單5.雙方簽訂的保密協(xié)議6.雙方簽訂的違約金支付協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.承攬方未能按照約定完成工作，視為違約。2.委托方未能按照約定提供技術(shù)文件和圖紙，導(dǎo)致承攬方無(wú)法按照要求完成工作，視為違約。3.承攬方未履行保密義務(wù)，泄露委托方的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密，視為違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.承攬方：指承擔(dān)制造和加工工作的一方。2.委托方：指委托承攬方進(jìn)行制造和加工工作的一方。3.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金。4.技術(shù)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息。5.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的經(jīng)營(yíng)信息。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工作進(jìn)度延誤：如果承攬方未能按照約定完成工作，雙方應(yīng)立即進(jìn)行協(xié)商，必要時(shí)可以協(xié)商延長(zhǎng)合同期限。2.質(zhì)量問(wèn)題：如果零部件的質(zhì)量不符合要求，委托方應(yīng)通知承攬方，承攬方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行返工或更換。3.技術(shù)文件和圖紙的提供：如果委托方未能按照約定提供技術(shù)文件和圖紙，承攬方應(yīng)催促委托方提供，必要時(shí)可以暫停工作。4.保密義務(wù)的履行：如果承攬方泄露了委托方的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密，委托方可以要求承攬方承擔(dān)違約責(zé)任，并要求賠償損失。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.委托方擁有certain型號(hào)的機(jī)械設(shè)備，希望將部分零部件