道路施工工程承攬合同

道路施工工程承攬合同合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方為實施道路施工工程，需由乙方承擔該工程的承攬工作，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就該道路施工工程承攬事項達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：（道路施工工程名稱）1.2工程地點：（具體工程實施地點）1.3工程規(guī)模：（工程規(guī)模描述）1.4工程內(nèi)容：（工程具體內(nèi)容）1.5工程質(zhì)量標準：（按照國家相關標準執(zhí)行）二、合同金額2.1本合同的合同金額為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2乙方在合同簽訂后____個工作日內(nèi)向甲方提交工程預算，經(jīng)甲方確認后據(jù)此執(zhí)行。三、合同工期3.1合同約定的工期為____個月，自乙方收到甲方工程啟動通知之日起計算。3.2乙方應按合同約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方應承擔相應的違約責任。四、乙方的義務和責任4.1乙方應按照甲方的要求，按時完成工程，并保證工程質(zhì)量符合國家相關標準和甲方的要求。4.2乙方應承擔工程期間的一切稅費、保險費用以及工程所需的各項手續(xù)費用。4.3乙方應保證工程期間的安全，遵守國家和地方的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保工程順利進行。五、甲方的義務和責任5.1甲方應按照合同約定支付工程款項，不得無故拖延或遲延支付。5.2甲方應提供工程所需的施工場地、施工圖紙、施工證件等，并保證施工條件的滿足。5.3甲方應協(xié)助乙方辦理工程所需的各種手續(xù)，包括但不限于規(guī)劃、建設、環(huán)保、消防等相關部門的審批手續(xù)。六、合同的變更和解除6.1合同履行過程中，如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行，雙方可協(xié)商變更或解除合同。6.2合同變更或解除后，乙方應按照變更或解除的內(nèi)容，承擔相應的責任。七、違約責任7.1乙方未按照合同約定的工期完成工程，甲方有權按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計算方式為：合同金額的千分之一乘以逾期天數(shù)。7.2甲方未按照合同約定支付工程款項，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并有權要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金計算方式同上。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且工程款項結清之日終止。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表（簽名）：代表（簽名）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程預算報告2.施工圖紙和技術規(guī)范3.工程驗收標準和方法4.安全生產(chǎn)管理協(xié)議5.環(huán)保、消防等相關審批文件6.工程款項支付憑證7.工期延期申請和批準文件8.不可抗力事件證明文件9.爭議解決仲裁協(xié)議或法院受理通知書二、違約行為及認定：1.乙方未按約定工期完成工程：認定標準為工程實際完工日期與合同約定的完工日期不符。2.甲方未按約定支付工程款項：認定標準為付款期限超過合同約定的付款日期。3.乙方工程質(zhì)量不符合約定：認定標準為國家相關標準或甲乙雙方約定的質(zhì)量標準。4.甲方提供的施工條件不符合約定：認定標準為影響工程正常進行的相關條件。三、法律名詞及解釋：1.道路施工工程：指新建、改建、擴建的城市道路工程，包括道路的路基、路面、橋梁、隧道等。2.承攬工作：指乙方根據(jù)甲方要求完成的道路施工工程。3.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。4.工期延期：指工程實際完工日期超過合同約定的完工日期。5.違約金：指因違約行為而根據(jù)合同約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，必要時簽訂工期延期協(xié)議。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方及時整改，重新驗收，必要時更換材料或返工。3.付款糾紛：解決辦法：雙方按照合同約定履行付款義務，必要時可通過法律途徑解決。4.施工條件不滿足：解決辦法：甲方及時改善施工條件，確保工程順利進行。五、所有應用場景：1.城